阳新县公共供水管网漏损治理项目EPC设计施工总承包(E4202000067500462001)的招标公告

阳新县公共供水管网漏损治理项目EPC设计施工总承包

招标公告

招标编号： E4202000067500462001

1. 招标条件

本招标项目阳新县公共供水管网漏损治理项目EPC设计施工总承包（项目名称）已由阳新县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以阳发改审批[2023]284号（批文名称及编号）以【2312-420222-04-01-101035】批准建设，项目业主为阳新城市建设开发集团有限公司，建设资金来自企业自筹（资金来源），出资比例为100%，招标人为阳新城市建设开发集团有限公司，招标代理机构为：中洲宏腾工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

建设地点：阳新县。

建设规模：建设供水管网漏损治理配套的监测设备及软件系统。供水分区计量：将城区管网进行三级分区，其中一二级分区共需安装电磁流量计150台，三级DMA需安装电磁流量计150台(含仪表井土建施工及安装);公共用水监测：安装500台智能消防栓盖和50台智能取水栓，对400个公厕的用水安装远传水表计量； 窨井井盖监测：对城区3000个井盖安装井盖报警器；管网噪声监测：安装在线噪声监测设备100套；管网压力监测：在压力不利点和末端节点安装远传压力监测 设备50套；管网水质监测：在重要节点安装多参数水质仪监测管网水质；配套软件：配置分区计量漏损管理、公共用水管理等系统软件。

2.2 招标范围

本项目采用设计施工总承包方式，承包人主要工作为包含本建设项目达到验收合格标准的全部设计、施工内容。即工程设计施工总承包按照合同约定承担工程设计，设计范围内的初步设计、概算、评审及施工图设计、施工、验收、移交等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。包括不限于下列内容：

（1）设计部分：施工图设计、后续现场服务等所有工作内容。以上设计部分必须达到建设项目交付标准所要求的设计内容。遵照国家、建设部及有关部门颁布的相关设计规范、施工规范等进行初步设计、施工图设计和施工服务。设计的深度应满足建设部现行有关文件要求，并通过发包人组织的审查。

（2）施工部分：完成本项目设计施工图范围内的全部工作，具体按照项目实际要求执行。对工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息、档案等进行相应的工作和服务，并依据合同承担相应的责任和义务。以上施工工程质量符合国家和建设部现行的工程施工质量验收标准。

（3）标段划分：不划分标段。

计划工期：24个月，计划开工日期2025年8月。项目总投资：约4500万元，本次招标工程施工费最高限价3758万元、工程设计费最高限价为80万元。

2.3 其他：/。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求

3.1.1 本次招标要求投标人须具备独立企业法人资格并依法取得有效的企业营业执照。

3.1.2投标人须同时具有中华人民共和国建设行政主管部门颁发的以下资质:①设计资质：工程设计综合资质甲级设计资质或建设行政主管部门核发的市政行业（给水工程）乙级及以上资质，②施工资质：市政公用工程施工总承包叁级及以上和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质,并具有合格有效的安全生产许可证。

3.1.3 人员要求：①项目经理要求：拟派项目经理资格要求：具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），注册在投标人单位（项目经理可兼任本项目的施工项目负责人，未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。②设计负责人：具有注册公用设备（给水排水）工程师，注册在投标人单位。③施工负责人要求：市政公用工程专业贰级及以上注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），注册在投标人单位（未担任其他在施建设工程项目的项目负责人）。④拟派施工技术负责人要求：具有市政公用工程相关专业中级工程师及以上职称⑤项目管理机构还应配备具有岗位证的相应专业管理人员，其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证）。

3.1.4财务要求：投标人近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。成立时间不足一年的公司，可以提供成立至今的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表），或者提供开户银行出具的资信证明或资金存款证明?。

3.1.5业绩要求：投标人（联合体任意一方）近五年（以签订合同时间为准，自投标截止时间往前60个月）联合体任意一方承担过一个单项项目投资额2000万元以上的类似市政工程业绩或市政EPC总承包项目业绩；（投标人业绩证明须提供县级及以上公共交易服务平台中标公示截图、中标通知书、施工合同等）。

3.1.6 信誉要求： 

（1）没有被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照。没有被暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上行政主管部门（住建、水利、或公共资源交易）或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；财产没有被接管或冻结，没有被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；近三年没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题；未被列入湖北省公共资源招标投标信用信息平台黑名单；近三年没有拖欠农民工工资情况。（提供承诺函）

（2） 没有被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。（提供截图，查询时间在发布公告之后）

（3） 没有被最高人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单。（提供截图，查询时间在发布公告之后）

（4） 近三年投标人及其法定代表人和拟任项目经理，设计负责人、施工负责人没有被人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为（中国裁判文书网截图，查询时间在发布公告之后）。

3.2 本次招标接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体应包括设计单位及施工单位且不超过四家，联合体成员牵头单位为施工单位。联合体成员应共同签署联合体投标协议，并且明确各方的权利与义务，提供联合体协议书制作在投标文件内；②联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人盖章； ③由牵头人的法定代表人或其授权委托人为联合体授权代表执行联合体有关的决议，以联合体名义处理与本项目相关的事务； ④联合体投标的，总承包项目负责人必须为牵头人单位正式职工； ⑤联合体投标的，联合体牵头人报名即可； ⑥参加联合体的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得再同时参加两个或两个以上联合体的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将全部被拒绝。联合体中标后，其成员不得变更。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量)个标段投标，招标人按下列原则选择中标人：

□招标人按标段择优选择中标人。

□投标人最多只允许中标/个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，推荐中标候选人顺序为：

□按照标段顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。

□按照标段最高投标限价从大到小的顺序，投标人在最高投标限价大的标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。

□/。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，在投标前，应当在黄石市公共资源交易中心办理并领取CA数字证书方可免费下载招标文件。具体操作详见《黄石市公共资源交易中心门户网站数字证书电子签章办理通知》

4.2 完成注册登记后，请于2025年7月8日00：00至2025年7月14日17：30时止（北京时间、下同），通过互联网使用实体CA（湖北CA）、移动CA或电子营业执照，登录“电子交易系统”，在所投标段免费下载招标文件。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为2025年7月29日09时00分。

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录"阳新县工程建设电子交易平台（https://yxgcjs.hsztbzx.com/login）”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6. 投标相关事宜

/。

7. 评标办法

本次招标评标办法采用综合评估法，评审采用远程异地评标 。

8.投标注意事项

投标人在电子交易系统进行高频证照面证明、合同网上签订、政府采购工程项目工程款网上查询.具体操作阳新县人民政府网招标采购栏目中招标投标办事指南的高频证照免证明等操作手册网址：http://www.yx.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zbcg/zbtbbszn/202509/t20250914_1050510.html

9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在黄石公共资源交易信息网、阳新县人民政府网上发布。

10. 联系方式

1.招 标 人：阳新城市建设开发集团有限公司

地址：阳新县城东新区科技楼8层

邮编：435200

联 系 人：虞菲华

电话：0714-7300810

2.招标代理机构：中洲宏腾工程管理有限公司

地址：阳新县城东新区东方星城13栋404室

邮编：435000

联 系 人：陶阳阳

电话：18427309416

3.综合监管机构：阳新县政务服务和大数据管理局

地址：阳新县市民之家四楼

电话：0714-7319782

投诉网址：http://www.yx.gov.cn/zmhd/bmzqlxdh/202203/t20220303_884383.html

2025年7月8日

备注： “在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。