中国电信衢州分公司2026年-2028年机电配套安装施工框架项目公开招标公告-立方招采通

中国电信衢州分公司2026年-2028年机电配套安装施工框架项目招标公告(用于资格后审公开招标)

本招标项目为中国电信衢州分公司2026年-2028年机电配套安装施工框架项目（集中招标项目名称)、招标编号：ZJCGXM202610230055001001，招标人为中国电信股份有限公司衢州分公司，招标代理机构为浙江中通通信有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1．招标范围

1.1 招标范围: 本框架项目施工范围包括：高低压变配电系统、低压配电及列头柜系统、UPS不间断电源系统、柴油发电机组系统、空调主机系统及末端空调系统、暖通系统、动环监控系统、智能化系统（安防、综合布线、网络）、机柜及封闭通道系统、消防改造工程等的安装、深化、调试、验收及质保服务，具体见技术规范书。

1.2本项目估算金额为：【1800】万元（【不含税】）。

1.3框架合同有效期为：【合同签订之日起2年。在有效期内，如发生以下任一情形，有效期提前终止：（1）发包人向承包人发出书面停止通知之日；（2）发包人累计向承包人支付的价款总额达到本项目估算金额；（3）本协议因其他原因终止或解除之日。】

1.4工期：【根据招标人订单要求工期为准。】

1.5建设地址：浙江省衢州市，具体以招标人指定为准。

1.6本项目【不划分】标包。推荐一名中标候选人，由招标人根据评标委员会的书面报告及公示结果确定综合得分排名第一的中标候选人为中标人，中标份额100%。

1.7质量标准要求：质量合格，符合国家及本项目发包人要求的标准。

1.8本项目与中标人的签约总金额为【预算金额*中标份额】，因框架施工数量目前无法预估，故本项目采用预算金额进行签约。

1.9分包、转包：其中高低压变配电系统工程、消防改造工程允许依法进行专业分包；分包单位须具备对应专业承包资质、安全生产许可，分包除合同已有约定外，须经建设单位认可。总承包单位对分包工程统一管理、承担总包责任，总包与分包单位就分包工程质量、安全、验收等向建设单位承担连带责任；禁止转包、禁止分包单位再分包、禁止分包给个人或无资质单位。

1.10 承包方式：包工部分包料

1.11 本项目【设置最高投标限价】，最高投标报价限价为【折扣率100%，订单价按《浙江省通用安装工程定额（2025版）》（自2026年11月1日起）及配套取费标准计算的分部分项工程费得出的招标控制价（含税）×投标折扣率（乙供材料按当期衢州市信息价执行，当期《衢州造价信息》未发布的，按当期浙江省《浙江造价信息》发布的信息价执行，仍无信息价的材料、设备，由三方市场询价（原则上不少于3家有效报价），经发包人（或跟踪审计/造价咨询单位）审核确认后计入。其中暂列金额、规费、安全文明施工费，不参与折扣，按有关规定足额计取。具体工程量以招标人下达的订单为准，据实结算。】，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

2．投标人资格要求

2.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉，法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

2.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

2.3本次招标【不接受】联合体投标。

2.4本次招标【不接受】代理商投标。

2.5投标人【应承诺】中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。

2.6投标人自2024年1月1日至招标公告发出之前（时间以合同日期或框架协议订单下发日期或结算单签订日期为准）至少具备1个600万及以上类似机电安装工程施工业绩案例。提供相关合同关键页，关键页必须囊括服务内容、合同金额、合同签章页等。如为框架合同，则须同时提供框架合同关键页、订单或结算凭证（结算单据）或结算发票（合同中涉及单据、折扣等信息可隐去），框架合同金额以结算累计含税金额计算，同时提供订单和结算凭证（结算单据）的且金额不一致的，以金额小的为准，否则不纳入评审。

2.7投标人须具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包三级及以上资质；同时投标人参与本项目投标资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态[提供核查发布日期为（投标文件提交截止时间前的周一）投标人在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上参与投标资质的“资质动态核查结果证明”]。

注：①须提供有效的资质证书扫描件，证书有效性以相关最新政策规定为准；②如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书相应等级对应上述要求；③若因国家政策影响，资质证书有效期届满且当地行政主管部门暂未开展续签或补办程序，请提供国家或当地行政主管部门相关政策文件进行补充说明；④若证书已延续成功但尚未发放新证的，需同时提供延续证明材料扫描件。⑤施工综合资质视同机电工程施工总承包三级及以上。

2.8投标人应具备有效的住房和城乡建设主管部门颁发的企业《安全生产许可证》。

2.9投标人应具备以下人员要求：

（1）企业主要负责人1人，具备建设行政部门核发的有效的安全生产考核合格证书（A类）。

（2）项目负责人1人，同时具备建设行政部门核发的有效的安全生产考核合格证书（B类）和住房和城乡建设部核发的有效期内的注册二级及以上建造师证书（专业：机电工程专业），如在投标截止日存在其他任何在建合同工程上担任项目经理的，不得以拟派项目经理的身份参加本次投标。

（3）专职安全生产管理人员1人，具备建设行政部门核发的有效的安全生产考核合格证书（C类）。

注：以上人员证书需同时提供有效期内的身份证、劳动合同或由社保局或地税局等社保经办机构出具的投标截止时间前近6个月内的任意3个月的社保证明资料、资格证书扫描件，提供的一级建造师电子证书应在电子证书个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。电子证书有效期只有180天，超出使用时限的电子证书无效。

2.10投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2023年11月17日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2021年11月17日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2021年11月17日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（[链接]）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目的招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（16）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（17）近两年（自投标截止时间前24个月起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；

（18）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（19）法律法规、招标文件限定的其他情形。

2.11其他资格条件应符合电信集团招标文件模板中所规定的基本资格要求、投标人不得存在的情形，以及法律法规相关规定。

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4．招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：2026年10月26日09时00分至2026年11月02日17时00分（北京时间，下同）。

4.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：登录“中国电信阳光采购网（[链接]）” 后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“6投标人注册”。

4.3 招标文件每套售价0元人民币，售后不退。

5．投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：2026年11月17日09时00分。

5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（[链接]）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。

5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加（中国电信电子采购系统线上参加）。

5.4 出现以下情形之一时，招标人/代理结构不予接收投标文件：

5.4.1 逾期送达或者未通过中国电信电子采购系统递交的；

5.4.2 未按本公告要求获得本项目招标文件的。

6．投标人注册

6.1【中国电信阳光采购网】注册

未注册过的潜在投标人，须通过【中国电信阳光采购网（[链接]）】首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。

6.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。【CA证书办理流程详见【中国电信阳光采购网】“操作指引-CA办理”。】

6.3技术支撑联系方式

服务热线：010-56107929 /010-56107880

服务邮箱：zb_support@[链接]（电子采购系统技术支撑）