济宁至商丘高速公路成武至曹县段项目光伏新能源（EPC）总承包

济宁至商丘高速公路成武至曹县段项目 光伏新能源总承包 （EPC）合同 合同编号：JSGS-SW-2026-01 发包人：济商高速公路（菏泽）有限公司 承包人：葛洲坝（武汉）新能源科技发展有限公司（牵头方） 山东力诺电力设计咨询有限公司 （联合体成员） 2026年 月 日

第一部分 合同协议书 发包人（全称）：济商高速公路（菏泽）有限公司 承包人（全称）：葛洲坝（武汉）新能源科技发展有限公司 山东力诺电力设计咨询有限公司 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 济宁至商丘高速公路成武至曹县段项目光伏新能源（EPC）总承包 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况 1.工程名称：济宁至商丘高速公路成武至曹县段项目光伏新能源（EPC）总承包。 2.工程地点：山东省菏泽市。 3.工程审批、核准或备案文号：鲁交公路〔2024〕43号、鲁交公路〔2024〕90号。 4.资金来源：企业自筹。 5.工程内容及规模： （1）光伏发电容量 光伏装机规模拟定总功率不小于630kWp，其中白浮图收费站43kWp,成武南收费站42kWp,单县西服务区545kWp。 （2）储能装置容量及套数 拟定不小于440kWh，服务区的西、东区各安装磷酸铁锂电池储能系统1套，每套储能系统的容量均为200kWh。白浮图收费站和成武南收费站各配置储能系统1套，每套储能系统的容量均为20kWh。 （3）充电桩容量及套数 拟定不小于2160kW和不少于32支枪。其中，服务区的西、东区各安装1套充电桩设备，每套设备的容量为960kW和配14支枪（超充2支、快充12支）。白浮图收费站和成武南收费站各安装1套充电桩设备，每套设备配置为120kW一体双枪充电桩。 6.工程承包范围： 承包方式：EPC总承包（设计-采购-施工总承包）。 承包范围：负责济宁至商丘高速公路成武至曹县段项目单县西服务区及白浮图、成武南两处收费站光伏新能源（EPC）总承包项目的设计和施工工作，包括但不限于办理项目电网备案审批等相关审批手续，地质勘察、设计，场地清理平整等前期准备，设备采购、安装、调试、检验、试运行、验收、并网和质保期内的维保服务，输出工程以及地方关系协调、解决项目建设过程中可能存在的其它困难等相关事宜,同时工程施工应满足当地建设、环保、消防、供电、安监等要求。二、合同工期 计划开始工作日期： 2026年3月1日 。 计划开始现场施工日期： 2026 年 3 月 31 日。 计划竣工日期： 2026 年 6 月 1 日。 工期总日历天数：90日历天（含项目设计、备案、接入、投运时间），工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准 工程质量标准：符合《光伏发电站施工规范 GB50794》和国家现行有效的设计质量规范标准要求。四、签约合同价与合同价格形式 1.本合同为固定总价合同，签约合同总价：¥5170470.00元（大写：人民币伍佰壹拾柒万零肆佰柒拾元整），其中不含增值税价款为¥4743550.46元（大写：人民币肆佰柒拾肆万叁仟伍佰伍拾元肆角陆分），增值税税率为9%，增值税税额¥426919.54元（大写：人民币肆拾贰万陆仟玖佰壹拾玖元伍角肆分）。 具体构成详见价格清单。 在合同执行过程中，如遇国家税收政策发生变化，计税方法和税率/征收率等有调整时，未税价不变，税金按国家税法调整。 2.合同价格形式：固定总价合同五、工程总承包项目经理 工程总承包项目经理： 刘君祖 。六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）本合同协议书 （2）本合同专用条款 （3）中标通知书 （4）招投标文件及其附件 （5）本合同通用条款 （6）合同附件 （7）标准、规范及有关技术文件 （8）设计文件、资料和图纸 （9）双方约定构成合同组成部分的其它文件。 上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、订立时间 本合同于 年 月 日订立。九、订立地点 本合同在 山东省菏泽市 订立。十、合同生效 本合同经双方盖章后成立，并自 双方盖章后 生效。十一、合同份数 本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。 （以下无正文） （此页为签字页） 发包人：济商高速公路（菏泽）有限公司（盖章） 法定代表人或其委托代理人（签字）： 地址：山东省菏泽市单县北城街道北园路与滨河路交叉口 承包人：葛洲坝（武汉）新能源科技发展有限公司（盖章） 法定代表人或其委托代理人（签字）： 地址：湖北省武汉市硚口路162号葛洲坝城市花园二期11栋23层2号 承包人：山东力诺电力设计咨询有限公司（盖章） 法定代表人或其委托代理人（签字）： 地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路30766号太阳能中高温热利用产业化项目实验楼101号303室 签署时间：    年    月    日

第二部分  通用合同条款 第1条 一般约定1.1 词语定义和解释 合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同 1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件（包括《发包人要求》）、通用合同条件、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。 1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。 1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。 1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。 1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。 1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。 1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。 1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。 1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。 1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。 1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。 1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。1.1.2.6 监理人/监理单位：是指在专用合同条件中指明的或发包人另行确定的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织。 1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。 1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。 1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。 1.1.2.11 分包人：指在按合同规定将被确定为本工程某一部分的设计、施工、调试分包人、制造商或供货商的任何当事人，或经发包人同意后已分包了本工程某一部分的任何当事人，以及上述当事人财产所有权的合法继承人，但不是上述当事人的任何受让人。1.1.3 工程和设备 1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。 1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。 1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。 1.1.3.6 工程设备：指承包人根据合同约定的范围和要求供应的构成或计划构成永久工程的整套完整的发电设备系统，包括但不限于机器、设备、装置、材料、仪器仪表、专用工具、备品备件、相关消耗品和所有各种物品和配套应用软件。 1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。 1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。 1.1.3.12 EPC总承包/工程总承包：指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程的工程承包并负责缺陷责任期内的缺陷修复工作和保修期内的保修义务。 1.1.3.13 施工：指承包人把设计文件转化为工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。 1.1.3.14 进度计划：指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括：设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、性能试验考核各阶段的）或合同约定的若干实施阶段的时间计划安排。 1.1.4 日期和期限 1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。 1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指监理人按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。 1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指监理人发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。 1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。 1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。 1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。 1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。 1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。 1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。 1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。 1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。 1.1.4.12 性能试验：是指根据第12条[性能试验和性能保证]约定进行的试验。 1.1.4.13 国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。 1.1.5 合同价格和费用 1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。 1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。 1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。 1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。 1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。 1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。 1.1.6 其他 1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。 1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。 1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。1.2 语言文字 合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。1.3 法律 合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。1.4 标准和规范1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。 1.4.5 承包人应遵守合同约定的标准规范进行设计、采购、加工和施工，遵守国家强制性标准规范的规定。 1.4.6 发包人有权按照合同和适用法律规定的标准规范，对承包人的设计、实施提出安全、质量、环境保护和职业健康方面的建议、修改和变更。 1.4.7 承包人在履行合同期间遵守适用法律、行政法规、或行业规定进行设计、采购、加工、施工、竣工试验和性能试验，并承担质量保修责任。承包人必须办理履行合同所需的以及本合同约定由承包人办理的各种许可、执照、批文和手续等，保证发包人免受因此造成的损失。因此给发包人造成损失的，承包人按发包人的实际增加的合理费用给与赔偿，竣工日期延误，由承包人负责。 1.4.8 承包人按时向所雇佣人员发放工资，为其办理人身保险，并缴纳相关税费。1.5 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： (一)双方协商同意的合同补充协议； (二)合同协议书； (三)中标通知书； (四)专用合同条件及其附件； (五)通用合同条件； (六)招标文件及澄清文件； (七)投标文件及澄清答疑文件； (八)技术标准和要求； (九)图纸； (十)价格清单； (十一)联合体协议； (十二)经发包人确认的承包人建议书； (十三)其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。1.6 文件的提供和照管1.6.1 发包人文件的提供 发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。1.6.2 承包人文件的提供 除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作： （1） 《发包人要求》中规定的相关文件； （2） 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件； （3） 第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。 承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向监理人提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。合同约定承包人文件应经审查的，监理人应在合同约定的期限内审查完毕，但监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。 1.6.3 文件错误的通知 任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。1.6.4 文件的照管 除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和监理人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。1.7 联络 1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。合同任何一方发送给对方的通知在送达合同约定地点或经对方接收后生效。1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。合同双方的任何一方均可在提前3天通知另一方及监理人后更改通讯地址，监理人提前书面通知合同双方后亦可如此更改地址。 1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。 1.7.4 对于监理人向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由监理人或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送监理人。对于由监理人审查后报发包人批准的事项，应由监理人向承包人出具经发包人签认的批准文件。1.8 严禁贿赂 合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。1.9 化石、文物 在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。 发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.10 知识产权 1.10.1由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.10.2 承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。未经发包人同意，承包人不得用于广告、宣传等本合同目的以外的其他任何目的。 1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人依据其设计文件并为履行本合同约定的承包义务而使用他人知识产权的，或承包人在工程中使用的设备、材料、工艺等涉及他人知识产权的，应取得权利人的许可。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。如果因承包人的原因，导致发包人向第三方承担侵犯知识产权的法律责任，则发包人有权向承包人追偿。1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。 1.10.5 承包人（通过签署合同）以应被认为已经给予发包人（及项目最终用户）一项无限期的、可转让的、不排他的、免版税的，复制、使用和传送承包人文件的许可，包括对它们做出修改和使用修改后的文件的许可。这项许可将：（1）适用于工程相关部分的实际或预期寿命期（按较长者计算）；（2）允许具有工程相关部分正当占有权的任何人，为了完成、操作、维修、更改、调整、修复和拆除工程的目的，复制、使用和传送承包人文件；（3）在承包人文件是计算机程序或其他软件形式的情况下，允许它们在现场和合同中设想的其他场所的任何计算机上使用，包括对承包人提供的任何计算机进行替换。1.11 保密 1.11.1 合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。收到或获悉任何保密资料的任何一方（“接受方”）在本合同有效期内及本合同解除或终止后，应对该等资料保密及应尽一切努力防止向任何人披露该等资料，但下列情况除外： （1）法律、任何有管辖权的法院或任何证券交易所或行政管理机关要求使用或披露的保密资料； （2）书面记录显示接受方在该等保密资料被透露之前已知悉的保密资料； （3）向为履行有关责任而必需获悉该等资料的职工、顾问或第三者透露的保密资料； （4）该保密资料非因接受方原因已被公开为公众所知。 1.11.2 如果本合同终止，保密资料的接受方应在终止前向保密资料的提供者或拥有人归还属于保密资料的所有文件及以其他方式记载的保密资料，且接受方同意将不会以任何方式利用该等保密资料。 1.11.3 承包人应制定规章制度，促使其董事、高级管理人员和其他职工及其关联公司的董事、高级管理人员和其他职工同样遵守本第1.11款规定的保密义务。承包人应要求其分包人及其员工同样遵守本第1.11款规定的保密义务。 1.11.4 一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。该方向另一方支付损害赔偿，不应影响获得损害赔偿的一方由于该方违约而享有的其他法律上的权利或其他补救方法。 1.11.5 当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误 1.12.1 承包人应认真阅读、复核《发包人要求》，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期。 1.12.2 承包人未发现《发包人要求》中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和（或） 工期延误。1.13 责任限制 承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。1.14 建筑信息模型技术的应用 如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。1.15 税收 中国政府根据现行税法在本合同项下向发包人、承包人征收的一切税收由发包人、承包人各自承担。1.16 商业道德及遵守法律 双方应以诚实、信用的方式履行合同规定的活动和交易，并遵守有关的法律规定、法规和政策。一旦得知有关法规和政策被违反，知悉的一方应立即书面通知另一方。承包人应确保其所有与履行本合同有关的財务报表、报告、发票及其他记录均完全并准确反映相关话动和交易，并符合一般认可的会计准则。任何一方若发现任何违反此条规定的情况，应立即书面通知其它方。 承包人同意严格遵守一切相关安健环的法律、法规并应确保其在交付设备过程中所使用的工具及措施符合相关要求。承包人并应对其员工及代理人或分包人的纪律负责，以确保承包人的人员、代理人、分包人在交付设备的过程中遵守与安健环相关的法律、法规。如在交付设备的过程中承包人的人员、代理人、分包人在施工场地内涉及任何人身伤亡、意外或危险事故，承包人应即时通知发包人。第2条 发包人2.1 遵守法律 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。2.2 提供施工现场和工作条件 2.2.1 提供施工现场 发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。2.2.2 提供工作条件 发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括： （1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内； （2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件； （3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用； （4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围； （5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。 2.2.3 逾期提供的责任 因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。2.3 提供基础资料发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。2.4 办理许可和批准2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。2.5 支付合同价款2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。2.6 现场管理配合 发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）： （1） 根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作； （2） 遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。 发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。2.7 其他义务 发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。第3条 发包人的管理3.1 发包人代表 发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。 除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。此外，除非发包人另行事先书面批准，发包人代表不得行使下列权力： （1）确定工期延长； （2）确定工期提前； （3）确定变更价格； （4）确定违约； （5）作出索赔处理决定；及 （6）修改合同。 发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应： （1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利； （2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力； （3） 作为熟练的专业人员行事。 如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。 发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。 发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。3.2 发包人人员 发包人人员包括发包人代表、监理人及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地监理人或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。 发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。3.3 监理人 3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任监理人。监理人的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。 3.3.2监理人按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为监理人行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行监理人的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认监理人相关指示的，承包人应遵照执行。 3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，监理人应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但监理人或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。 3.3.4 通用合同条件中约定由监理人行使的职权如不在发包人对监理人的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为监理人的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。 3.3.5 监理人的职责和权力以发包人与监理人签定的合同内容规定为准。监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准；作为例外，监理人在行使下列权力前，需要经发包人另行书面批准：（1）确定工期延长； （2）确定工期提前； （3）确定变更价格； （4）确定违约； （5）作出索赔处理决定；及 （6）修改合同。 3.3.5 监理人或承包人代表均可要求对方参加管理会议，以审查未来工作的安排。监理人应记录管理会议的内容，并及时向与会者和发包人提供会议记录的副本。在记录中，任何需采取行动的职责应符合合同的规定。 3.3.6 除了在合同中有明文规定外，监理人无权免除或变更合同规定的承包人的义务和责任、改变合同价款的事项、工期和设计、施工技术要求、或要求撤换分包单位。3.4 任命和授权 3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将监理人的任命通知承包人。更换监理人的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。监理人超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。 3.4.2监理人可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。监理人应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到监理人的同意，与监理人发出的指示具有同等效力。监理人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。3.5 指示 3.5.1监理人应按照发包人的授权发出指示。监理人的指示应采用书面形式，盖有监理人授权的项目管理机构章，并由监理人的授权人员签字。在紧急情况下，监理人的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理人应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为监理人的正式指示。 3.5.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。 3.5.3 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。3.6 商定或确定 3.6.1 合同约定监理人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，监理人应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。监理人应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。 3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为监理人收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或监理人提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由监理人按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或监理人提出并经双方同意的其他期限。监理人应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。3.6.3 任何一方对监理人的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送监理人。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，监理人未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，监理人的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。 3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按监理人的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对监理人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。3.7 会议 3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。 3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。3.8 发包人的检查 承包人应保存所有有关项目的文件、帐目、计算机数据至少2年（自项目竣工验收起计）。在给予承包人合理通知后，发包人应当有权通过其授权人在正常工作时间内接触承包人及其分包方（如有）的人员、帐目及文件资料，包括但不限于计算机内存放的档案，在本合同的有效期内及工程质量保修期届满之日起2年内监督、查阅并审核承包人及其分包人有关履行本合同的情况，包括但不限于委派发包人人员查阅和复印承包人及其分包人的相关帐目、合同文件、记录，以确保本合同的正当履行，及所有的费用皆符合本合同的规定（检查范围仅限于项目现场）。承包人本身应当并应确保其分包人配合发包人行使上述监督、查阅和审核的权利。同时，发包人行使上述监督、查阅和审核的权利, 并不减少或免除承包人在本合同项下的任何责任或义务。 如果承包人就本合同向发包人提出任何主张，发包人有权为查证该主张而要求承包人提供有关该主张的文件。承包人在收到发包人的书面要求后，应当同意发包人及其授权人在正常工作时间查验及复制该等文件，并为发包人及其授权人查验及复制该等文件提供合理协助，包括但不限于在文件所在地提供复印设备。第4条 承包人4.1 承包人的一般义务 除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务： （1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失。 （2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。 （3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。 （4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。 （5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失。 （6） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款。 （7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。（8）承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。承包人应妥善处理与工程相关的赔偿事宜，及时支付有关款项，不得使发包人因此受到任何形式的干扰或影响。 （9）承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。 （10）承包人应按照合同约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。 （11）承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。提供有关条件的内容和可能发生的费用，由承包人承担。 （12）在合同允许的范围内，在施工、完成工程及保修过程中，承包人所必需的一切操作均不应对公用道路或私人道路，以及通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占用，产生不必要及不适当的干扰。承包人应保护并保障发包人免于承担应由承包人负责的上述事项所导致的一切索赔。 （13）工程的维护和照管 工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。 在承包人负责照管期间，若工程或工程的一部分或其构成材料或设备发生损失或损坏，承包人应弥补此类损失和损坏，使这些工程符合合同的各项要求，达到监理人满意的程度。 承包人亦应负责弥补履行试运行及保修期义务过程中工程发生的任何损失或损坏。 （14）承包人有义务按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。 （15）承包人对本工程的完整性负责，由于设计、设备材料及施工等任何原因造成的缺陷，均要采取措施进行处理，保证工程的完整性。由此产生的任何费用由承包人负责。4.2 履约担保 承包人应在签订合同后14天内，按照合同附件6[履约担保格式]规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保用以担保本合同下所有的承包人义务、责任、违约金的支付、保证、赔偿、担保与职责，包括但不限于承包人设计与工艺的完整与质量，生产设备、货物、土建、安装的质量与数量，缺陷的补救，以及承包人在合同项下需要履行的其他工作与服务。履约保函的金额，由合同当事人在专用合同条件中约定。 承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。除专用合同条件另有约定外，发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；因发包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。4.3 工程总承包项目经理4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及监理人按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和监理人取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向监理人送交书面报告。4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送监理人，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送监理人，征得发包人书面同意。4.4 承包人人员4.4.1 人员安排 承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。 关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、技术负责人、设计负责人、采购负责人、资料负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计总工程师、建筑师、土建（含总图、道路）工程师、设备工程师、电气工程师（含集电线路）等。承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术人员应相对稳定，如更换应取得监理人的同意。承包人安排的人员应具有相应专业能力，在项目实施过程中如不能正常履职，按4.7条进行撤换。 承包人至少按附件4[承包人主要管理人员表]进行现场人员配备，编排人员进场计划，经发包人确认。该等人员不得兼职。若承包人人员不能如期到场，按照附件12[工程考核细则]的约定进行考核及处以违约金。 承包人设计负责人应具备高级及以上职称或工程设计类相应注册执业资格，其他设计人员应由具有中级及以上职称或工程设计类相应注册执业资格。发包人有权要求设计单位更换不称职的设计负责人。 承包人应委派设计工代组常驻现场，解释设计图纸，贯彻专业设计意图。为使施工、调试、运行等单位正确理解和贯彻设计意图，在施工之前应做好设计交底工作。在现场实际与设计不符时，根据情况提议是否进行设计变更并履行相应手续。 关键人员的具体范围和要求由发包人及承包人在附件4[承包人主要管理人员表]中另行约定。4.4.2 关键人员更换 承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给监理人，并由监理人报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。 监理人对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在监理人所质疑的情形。监理人指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。4.4.3 现场管理关键人员在岗要求 除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送监理人，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。4.4.4 保障承包人人员的合法权益 （1）承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。 （2）承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。 （3）承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人应与当地卫生部门协作，按其要求，在整个合同期间自始至终在临时设施和施工场地确保配有医务人员、急救设备、备用品及适用的救护服务，采取适当的安排以预防传染病，并提供所有必要的福利及卫生条件。承包人应保持其职员和工人的安全、健康。监理人可随时指示承包人提供关于人员安全、健康的报告。 （4）承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 （5）承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。 （6）承包人应自费采取适当的预防措施，以保证其雇佣人员的安全，在承包人承担的工程及其负责管理的范围内所发生的设备事故、人身伤亡事故、交通事故、电网事故，其责任和由此发生的一切费用均由承包人负责。 （7）承包人应按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）的规定，按时、足额发放农民工工资，不得拖欠。发包人有权监督农民工工资发放情况，如果承包人或其分包商所负责的工程出现拖欠农民工工资情况，发包人有权要求承包人限期整改。一旦发现承包人拖欠民工工资，导致民工因欠薪闹事，发包人有权直接代为支付民工工资，代为支付的民工工资在相应进度款中扣除并支付违约金。承包人须签署 “农民工权益保障承诺书”（见附件14）及“代为支付协议”（见附件17）。 （8）承包人应全权负责其劳务及职员的雇用、安全教育合格、工资的按时支付（如没有按时支付，按国家相关法律执行）、政府强制规定的有关保险、房屋、膳食及运输的安排，承包人不应从为发包人或监理人服务的人员中招募劳务或职员，承包人应安排好将要送回但尚未返回人员的生活，直到他们离开工地。 （9）承包人应针对本工程组织建立安全组织机构，人员需满足相关规定，指派至少一名合格的具有较丰富经验的专职安全员（持证）负责其所辖工地的施工安全工作，检查安全措施的落实情况、安全措施是否得当及存在的安全隐患是否已及时处理，杜绝重大安全事故的发生，并在每月25日前向监理人提交安全检查报告。专职安全员的更换应提前7天前通知发包人和监理人，并应征得监理人同意和发包人批准。承包人的所有人员应统一着装、佩戴安全帽及工号牌。 （10）承包人应在项目现场设置办公地点并要求承包人及其分包人管理人员均进行现场办公。4.5 分包 4.5.1 一般约定 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。 承包人的分包应满足国家法律法规和规章制度对工程总承包项目分包的规定。严禁转包和违法分包。承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人有权解除合同。4.5.2 分包的确定 承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。 承包人只能对专用合同条件列出的分包事项（含采购、施工、竣工试验等）及其分包人的长名单中，进行分包招标。专用合同条件未列出的分包事项和分包人长名单，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交分包计划及分包申请，发包人在接到分包事项申请和分包人长名单后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。 分包范围及分包方式、分包工程的招标文件、招标结果由发包人最终认定。本工程设备采购招标、分包单位招标由承包人组织完成，发包人全过程参与。主要设备材料招标及分包工程招标等要上报发包人备案，招标结果需经发包人同意。承包人提供招标计划及编制招标文件，并将招标文件、投标单位名单、评标结果及时报发包人书面确认。设备采购合同、分包合同的相关条款不得与总承包合同相冲突，若有冲突，发包人按总承包合同相关条款执行，由此造成的争议及相关费用由承包人承担。 承包人主要设计单位、主体施工单位及主要设备材料供应单位必须响应附件15[备选分包单位、供应商名单]（名单均视为要求同等档次产品）要求 。投标人根据招标文件推荐的分包内容名单并结合产品供货情况可以增加名单，但必须保证增加的名单与原来保持同一档次，不得降低产品的技术水平和质量标准。投标人增加名单的，评标时应予以澄清确定。 4.5.3 分包人资质 分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。分包人的资质能力应与其分包工作的标准和规模相适应。 承包人应将其主要分包人的企业资质资料报发包人审查，未经发包人同意，分包人不得进场，发包人有权要求承包人更换分包人。如承包人拒绝更换分包人，将视为违约，发包人有权按照合同有关约定执行。 4.5.4 分包管理 承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向监理人提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。所有分包合同、设备材料采购合同、技术协议一经签订，应在7个工作日内向发包人、监理人各提交两份合同副本。4.5.5 分包合同价款支付 （1） 除本项第（2）、（3）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。 （3）承包人应按分包合同的约定，按时支付分包人进度款，并监督分包商及时向其员工支付工资。如果承包人或其分包商出现拖欠工程款或工资纠纷，发包人有权要求承包人限期整改，并从履约担保或工程款中扣除相应金额用于纠纷处理。 4.5.6 责任承担 任何发包人和监理人对分包的同意，均不免除承包人应承担的任何合同责任或义务。因分包人的任何违约行为、管理不善、疏忽或其他过错导致工程质量出现缺陷，给发包人造成损失或导致竣工日期延误的，承包人对分包人行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工程对发包人承担连带责任。4.5.7 禁止分包单位转包、再次分包 分包人不得将其分包的设计、施工和货物采购对外转包，分包人不得再分包（采购分包中的整装单元设备，电气仪表的成套设备除外）。分包人不得层层分包、恶意低价分包。分包人在执行分包合同的过程中，如需发生主要设备材料采购时，合格供应商不应少于三家，并应在分包合同中明确确定；如未在分包合同中确定，分包人应以书面形式向发包人及承包人进行确认。 4.5.8 主要分包人 无论本合同其他条款如何规定，工程和设备材料的分包人（以下简称“主要分包人”）的资质必须经发包人确认。承包人在与潜在的主要分包人进行合同谈判或邀请其参加投标前，均应事先取得发包人的同意和认可（包括对该潜在主要分包人的确认）。发包人或监理人对潜在主要分包人的同意或不同意，并不免除承包人本应承担的任何责任，也不增加发包人的责任。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。承包人擅自进行分包的，承包人违反合同约定进行分包的，发包人有权采取以下处理措施，承包人除应赔偿由此给发包人造成的所有损失外，还应向发包人支付专用合同条件约定金额的违约金： （1）责令分包商停工或退出工程现场，由此产生的相关责任由承包人承担； （2）责令承包人改进或停工整顿，由此产生的相关责任由承包人承担； （3）要求承包人承担相应的赔偿责任； （4）在工程后评价考核中扣除一定分值（后评价考核为以后施工招标评标的评价指标之一）； （5）在一定期限内拒绝承包人参加发包人组织的招标活动； （6）终止合同； （7）其他处理措施。 4.5.9 承包人不得将工程量风险转移给分包人，也不得将市场价格变化风险全部转嫁给分包人。如果承包人将合同中对外协调责任或市场全部风险、工程量量差风险全部转移给分包人，发包人将视为承包人转包，有权要求承包人改正转包行为，如果承包人未按照发包人要求修改分包合同条款，发包人将追究承包人违约责任。承包人除应赔偿由此给发包人造成的所有损失外，还应向发包人支付专用合同条件约定金额的违约金。 4.5.10 由于发包人提高标准增加的费用，若提高标准的范围涉及到分包人的，承包人在收到发包人相应款项后，应及时支付给分包人。 4.5.11 发包人有权要求无法正常完成施工建设并影响正常工期的分包单位撤出，并可另行安排施工单位实施相应工作，由此产生的费用或工期损失由承包人承担。上述安排并不免除承包人就该项分包工程应承担的任何责任，也不增加发包人的责任。 4.5.12 用工管理 （1）承包人应切实加强用工管理，要求分包人应与所雇用的劳动者签订劳动合同，按合同规定按时足额支付用工费用。如果分包人未按时足额向劳动者支付用工费用，承包人应代其支付，并可从工资保证金或应向分包人支付的款项中扣除相应费用。 （2）承包人应监督分包人不得允许包工头包揽劳动用工，劳动者应加入到分包人施工班组，统一管理，并持分包人项目经理部签发的内部上岗证。 （3）承包人应要求分包人应在签订合同后5天内，向承包人支付合同总价或暂定合同总价1%的工资保证金。在工程通过竣工验收后，如果分包人已足额支付劳动者工资，工资保证金由承包人全额返还，否则，承包人应从工资保证金中扣除相应金额用于劳动者工资的支付。 4.5.13 农民工管理及工资支付 （1）承包人应按照国务院《保障农民工工资支付条例》、《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号），以及住建部、人社部《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（现行）、《关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《关于修改<建筑工人实名制管理办法（试行）>的通知》（建市〔2022〕59号）及国家、地方政府、发包人及其上级单位有关农民工工资管理相关要求，严格规范劳动用工管理，及时足额支付农民工工资。分包人农民工管理专用资金账号费用由承包人支付。 （2）承包人应建立和落实农民工工资支付管理标准，一是实行人工费与其他工程款分账管理；二是实行农民工工资保证金制度；三是实行农民工工资实名制管理；四是建立农民工退场登记制度；五是完善农民工工资支付考核制度；六是完善农民工工资欠薪预警机制；七是建立季度定期检查报告、逾期监控报告和工伤保险制度。 承包人应严格落实建筑工人实名制管理的有关要求，建立本单位工人实名制，配备专（兼）职管理人员，将项目现场用工信息上传至项目所在地建筑业农民工实名制管理平台。分包企业对其招用的建筑工人实名制管理负直接责任，配合承包人做好相关工作。承包人对所承接工程的建筑工人实名制管理和工资支付负总责。 （3）承包人应设立农民工工资专用账户，承包人在报价时，人工费单独计列，发包人在拨付工程款时，工程款与农民工工资分开拨付，应及时足额向农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费。 （4）承包人对招用农民工的工资支付负责，应严格依法将工资按月足额支付给农民工本人，严禁将工资发放给不具备用工主体资格的组织和个人，承包人不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。项目执行过程中当国家、地方相关部门及发包人对农民工工资支付有新要求时，按新要求执行。 （5）不得发生农民工因劳动报酬等问题而引起的集体上访、聚众闹事等事件，如有发生，发包人将依据当地劳动部门裁定的结果从合同款项中予以扣除。 （6）每发生一起农民工集体上访、聚众闹事等事件，按照附件12[工程考核细则]的约定进行考核及处以违约金。 （7）发包人对承包人的农民工工资支付情况具有监督权。承包人将农民工工资优先于其他工程款支付给分包企业，并监督分包人按时足额支付农民工工资。若承包人或分包人未能及时支付农民工工资，发包人有权代付，在后续工程款中扣回，并加扣专用合同条件约定金额的代付手续费，承包人或分包人应出具同意代付款协议。4.6 联合体4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。 4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。 4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。4.7 承包人现场查勘 4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。 4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。 4.7.3 承包人应自行收集施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。4.8 不可预见的困难 不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形。除合同另有明确约定外，作为一个有经验的承包商，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。4.9 工程质量管理 4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。 4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。 4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。 4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。第5条 设计5.1 承包人的设计义务 5.1.1 设计义务的一般要求 承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和监理人说明设计文件的意图，解释设计文件。承包人应执行发包人制订的典型设计方案及限额设计。 承包人应被视为，已仔细审查了发包人要求（包括设计标准和计算）。承包人应负责工程的设计，对发包人要求（包括设计标准和计算）的正确性负责。 承包人应指定一名设计负责人作为工程设计工作的组织者，总体负责项目设计组织、设计进度、设计质量、对外协调等工作。发包人有权要求承包人更换不称职的设计负责人。 承包人应做好设计服务工作，派遣工地设计代表进驻现场，负责各专业设计服务，同时指定一名经验丰富的人员担任工地设计代表组长，负责现场与设计有关的总协调工作。原则上要求工地设计代表与施工单位同时进场。 承包人有义务按照项目基础资料、现场障碍资料和行政法规规定的设计深度开展设计。并对其设计的工艺技术或建筑艺术造型，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。 5.1.2 对设计人员的要求 承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或监理人组织的工作会议。 5.1.3 法律和标准的变化 除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。 在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。5.1.4 承包人设计进度计划 承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。 因承包人原因影响设计进度的，按第8.7.2条[承包人原因导致工期延误]的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按变更处理。 发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第8.7.2条[承包人原因导致工期延误]提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。5.2 承包人文件审查 5.2.1 根据《发包人要求》应当通过监理人报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。 除专用合同条件另有约定外，自监理人收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。 发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。 承包人对发包人的意见按以下方式处理： （1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行； （2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。 合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。 发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。 5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。 发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。 发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。 对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。 政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。5.2.4承包人按发包人审核意见修改设计文件后，均不能被视为承包人按合同条款规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除承包人对设计质量应负的责任。 发包人或政府有关部门对设计文件的同意/批准，不能减轻或免除承包人对设计质量应付的责任。 5.2.5 发包人审核批准后的设计文件，承包人在工程建设中不得擅自更改，否则由承包人承担由此造成的所有损失并承担第三方复核所产生的费用。 5.2.6 承包人参加发包人组织的施工图图纸会审，接受并按图纸会审意见修改设计文件。 5.2.7 发包人在设计审查和实施阶段有权提出合理建议，优化变更设计，承包人应及时响应，如无充分理由应予采纳。5.3 培训 承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。 培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。5.4 竣工文件5.4.1 承包人应编制并及时更新一套完整的、反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给监理人。竣工记录仅限用于本款的目的。此外，承包人应负责绘制并向发包人提供工程的完工图，表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人确认。 5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。 5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在监理人收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。 5.4.4 承包人合同范围内的所有文件的真实性和完整性要满足基建项目的竣工决算和审计需要。原则上发包人不要求承包人重复提供文件资料。5.4.5工程档案归档与移交 承包人按国家建设工程文件归档整理规范、归档范围及发包人的要求进行工程档案的归档工作。 承包人按项目所在地政府档案管理部门的要求移交相关工程档案。 承包人应向发包人移交完整四套工程档案：两套原件，两套加盖单位公章的复印件及一份电子文件，且承包人负责按发包人要求实行全部档案统一质量标准。 承包人向发包人移交的资料含：设计文件、施工与调试文件、竣工验收文件、工程建设管理文件、合同文件、招投标文件（含所有设备物资采购及工程分包）、设备厂家资料、影像资料等。5.5 操作和维修手册5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。 5.5.2 监理人收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。 5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。5.6 承包人文件错误 承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送监理人审查，审查日期从监理人收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。5.7 设计优化与创新 5.7.1 承包人应积极开展设计优化，承包人应按照发包人要求在设计全阶段持续开展设计优化工作。对优化后大幅节省投资的,结算时,发包人扣除优化差额，同时制定措施奖励承包人。奖励措施另行协商。 5.7.2 发包人鼓励设计创新。承包人应用新设备、新材料、新工艺应通过发包人的审批。 5.8 设计违约责任 由于设计原因，影响工程进度和质量的，应追究承包人设计违约责任。 （1）未能按时提交符合质量要求的设计文件，从而影响工程建设工期。 （2）因设计原因导致单项变更费用增加【50】万元及以上或使用基本预备费超过【1/3】。 （3）因设计原因造成工程质量事故。 （4）工程投产后的技术经济指标未达到设计保证值。 （5）未按照合同相关规定履行现场设计服务职责并使工程进度受到影响。 （6）其他影响工程进度和质量的设计问题。 因设计原因影响工期的，工期不予顺延，造成质量事故、未达到设计保证值的，按照附件12[工程考核细则]追究承包人的违约责任。第6条 材料、工程设备6.1 实施方法 承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：（1） 按照法律规定和合同约定的方法； （2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法； （3） 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。6.2 材料和工程设备6.2.1 发包人提供的材料和工程设备 发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件2《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。 承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知监理人供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。 发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请监理人批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。6.2.2 承包人提供的材料和工程设备 承包人依据设计文件规定的技术参数、技术条件、功能要求和使用要求，负责组织永久性工程的设备、材料、部件的采购的（包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件）、负责运抵现场，并对其质量检查结果和性能结果负责。所有设备及材料在招标过程中，需订购足够数量的备品配件。 承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。 承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。 承包人应在发包人合格供方范围内选择供应商；在合格供方范围之外选择的，承包人应向发包人提交备选供应商名单，经发包人审批后，从中选择相关采购物资的供应商或工程分包商。承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和加工制造厂，特殊情况或只有唯一厂家的除外，但应向发包人作出说明。承包人应按发包人要求的资格标准对入围供应商进行资格审查，并报送监理方审核，发包人审批通过。 承包人提供的材料和工程设备，应满足以下要求： （1）承包人须在正式发出主要工程设备采购招标文件10个工作日前，向发包人提交全部采购招标文件、技术参数和拟定投标人等资料，并报送发包人审查和批准。该技术参数须满足合同约定的质量标准。发包人的审查和批准并不免除承包人在本合同项下的任何责任或义务。 （2）承包人在确定主要工程设备中标人后10个工作日内，承包人须向发包人提交全部合同文件、技术参数的副本和中标人等资料，并报送发包人审查和批准。发包人的审查和批准并不免除承包人在本合同项下的任何责任或义务。 （3）发包人参加承包人主要设备物资的招标采购，并参与评标。 （4）主要设备材料（含工程分包）定标之前，承包人将预中标人报送并通过发包人的审批通过；一般材料、小型设备的中标（中选）名单报送发包人备案。发包人具有对中标（中选）人的否决权；被否决的，应重新选择中标人或重新启动招标采购。 （5）承包人签订合同后7日内，及时将招标文件及完整的采购合同向发包人备案。 （6）承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。 （7）对承包人所采购的相关材料和设备，在出厂前，发包人根据需要有权进行预验收，由此产生的费用由承包人承担。 （8）专用合同条件约定的主要设备的采购合同需报发包人审核同意。 （9）工程竣工移交后30日内，承包人应确保将有关项目的所有采购合同项下的合同权益、设备质量保证权益，包括但不限于产品质量保证范围、期限、售后服务范围及其他相关的权利和权益，全部转让给发包人。 因承包人提供的设备、材料、部件（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。因承包人原因导致承包人提供的材料和工程设备未能及时采购或到货，对工程进度产生实质性影响的，发包人有权直接开展该设备采购工作，并按专用合同条件的约定从总承包合同价款中扣除相关费用。上述安排并不免除承包人就该项材料或工程设备应承担的任何责任，也不增加发包人的责任。 因承包人以采购合同内容约定不明确，理解不一致等原由不履行相关工作的。发包人应按照有利于实现合同目的方式履行，直接组织实施，并按专用合同条件的约定从总承包合同价款中扣除相关费用。上述安排并不免除承包人就该项材料或工程设备应承担的任何责任，也不增加发包人的责任。 6.2.3 材料和工程设备的保管 （1）发包人供应材料与工程设备的保管与使用 发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。 发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。 （2）承包人采购材料与工程设备的保管与使用 承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。 监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 6.2.4 材料和工程设备的所有权 除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。 承包人按第6.2.2项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 6.2.5 采购合同权利转让 承包人应当确保总承包合同中有关供货设备的质量保证权利，包括但不限于产品质量保证范围、期限、售后服务范围、索赔及其他相关的权利和权益，在发包人向承包人发出书面要求时全部转让给发包人。承包人应当与发包人 (或承包人确保其他人与发包人)在本合同正式签署的同时一起签署附件11的《采购合同权利转让通知》，且承包人也在此明确授权发包人在适当时，在附件填上权利转让日期及附件的发出日期（此两日期应为一致），并由发包人以挂号邮寄方式将《采购合同权利转让通知》发给相关供应商，以使该《采购合同权利转让通知》在上述权利转让日期对相关供应商开始生效。6.2.6 专用于工程的材料和工程设备 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。 承包人应负责合同工程移交生产前所需要的备品备件及专用工具。上述专用工具和备品备件的价格均已包含在合同价格中。承包人应在设备订货合同签订后7天内向发包人提供备品备件、专用工具清单及合同价格。承包人应在合同工程竣工验收结束后14天内，按照设备采购合同中的清单将合同工程所有设备的备品备件、专用工具移交发包人，备品备件及专用工具移交时应保证其完好性。 6.2.7 禁止使用不合格的材料和工程设备 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。6.3 样品 6.3.1 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下： （1） 承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。 （2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人审批意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。 （3） 经监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。 （4） 监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。 6.3.2 样品的保管 经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。6.4 质量检查6.4.1 工程质量要求 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。承包人保证其完成的工程是完整的、准确的和没有缺陷的；并且符合设计文件和合同约定的质量标准与性能要求，满足预期的用途；符合行业的良好惯例，并应接受工程质量监督部门、监理和发包人的质量监督。现场质量检查验收严格按照适用的法律法规、国际标准、合同及其附件约定的标准规范的质量检查验收程序及制度执行，隐蔽工程及特殊过程，监理人、承包人专业技术人员要全过程旁站监督并形成纪录。如因承包人原因未见上述纪录则视为不合格，监理人有权要求返工，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。如承包人对隐蔽工程复查不予执行，则由监理单位见证发包人组织实施，所发生的全部费用承包人承担。 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。 承包人应将其准备进行验收的日期提前通知监理人，除非另有协议，监理人应在接到承包人通知后14天内将其确定的验收日期通知承包人。验收按监理人在通知中确定的日期进行，各环节的验收应在本阶段的缺陷消除完成后进行。不满足验收条件的，承包人不得报验。 工程整体达标投产验收由监理方组织实施，承包人配合。 承包人保证其人员具有为其委派任务所需要的相应的能力、资格和经验，并保证他们能够及时有效地履行职责。如果承包人未能履行其质量保证义务，发包人有权委派第三方履行此类义务，承包人承担全部由此产生的费用。 本工程的质量验收标准、包括但不限于本合同所列标准，如有内容重复者以质量标准高者为准。 承包人应接受工程质量监督部门、监理和发包人的质量监督。 6.4.2 质量检查 发包人有权通过监理人或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人或发包人指示进行的其他工作。监理人或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。6.4.3 隐蔽工程检查 除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知监理人在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。 监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 除专用合同条件另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。 承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。6.5 由承包人试验和检验 6.5.1 试验设备与试验人员 （1） 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。 （2） 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。 承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。 （3） 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。 6.5.2 取样 试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。 6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 （1） 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 （2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。 （3） 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。6.5.4 现场工艺试验 承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。6.6 缺陷和修补6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人： （1） 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换； （2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施； （3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用： （1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失。 （2） 第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。 6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。第7条 施工7.1 交通运输 7.1.1 出入现场的权利 承包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。发包人应协助承包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。7.1.2 场外交通承包人应承担本工程的道路运输工作包括一切运输手续、交通道路许可手续办理，解决施工现场与城乡公共道路的通道，确定运输方式和运输通道，满足施工运输要求和寻找设备堆放场地，设备运输车辆的拖拽、牵引，综合协调设备生产、运输、存放、倒运、保管，满足设备连续吊装要求。 施工期间由承包人负责场内外施工道路（包括发包人提供的和承包人自建的）维护与维修，费用包含在投标报价中。如承包人在发包人规定的时间内未完成，发包人有权选择其他承包人来完成，其所发生的全部费用从合同价款中扣除。 承包人应承担超限、超重物资从出厂仓库运输至建设场地（或发包人指定位置）其间道路改造的责任及发生的一切费用。 7.1.3 场内交通 承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。7.1.4 超大件和超重件的运输 由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。 7.1.5 道路和桥梁的损坏责任 因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。承包人应保证发包人免受由于运输引起的任何此类道路桥梁损坏的赔偿责任，包括直接向发包人提出的索赔要求。承包人应尽可能通过谈判处理此类索赔，并赔偿所有由此类损坏引起的损失。 7.1.6 水路和航空运输 本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。7.2 施工设备和临时设施 7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施 承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报监理人批准。 除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施 发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。 7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备 承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程 承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。7.3 现场合作 承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。 承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。 除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。7.4 测量放线 7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人。 7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。 7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。7.4.4 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。监理人对任何放线进行复测不应以任何方式免除承包人对放线准确所应负的责任，承包人应仔细保护和保存在放线中使用的基准点。 7.4.5 监理人或发包人的其他承包人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。 7.4.6 承包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致费用增加和（或）工期延误的，由承包人承担；导致发包人损失的，承包人应负责赔偿。7.5 现场劳动用工 7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。 7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。 7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。7.6 安全文明施工7.6.1 安全生产要求 合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。 在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。 因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款[暂停工作]的约定执行。 7.6.2 安全生产保证措施 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。 承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。 承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。7.6.3 文明施工 承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。 在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。 7.6.4 事故处理 工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。 在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 7.6.5 安全生产责任承包人的安全责任： （1）承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在开工日期后6日内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。 （2）承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。 （3）承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。 （4）承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。承包人应根据国家有关规定和行业标准布置消防器材，保证消防通道畅通，做好防火防盗工作。 （5）承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。 （6）承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。 （7）合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，发包人不再另行支付费用。 （8）承包人应全面负责在施工场地上施工的人员的安全，并使施工场地和工程保持良好的秩序，以避免发生人身事故。承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。 （9）为了保护工程和为了公众及其他人员的安全及方便，承包人应在监理人或任何有权机关所要求的时间和地点，提供并维护所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施，并自行承担费用。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 （10）承包人应接受发包人安全管理方面奖惩的决定。 （11）承包人应完全响应项目所在地流行病防疫要求，提供防疫方案，并提交监理人审核。工程施工期间防疫工作由承包人全权负责，并承担相关费用。7.7 职业健康 承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括： （1） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。 （2） 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。 （3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。 （4） 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和监理人人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。 （5） 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。7.8 环境保护 7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。 7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。 7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。7.8.4 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对人员、财产和环境等的危害或干扰，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。 7.8.5 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。 7.8.6 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。7.9 临时性公用设施 7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设 除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。 发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。 7.9.2 临时用水、用电等 承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。 因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。7.10 现场安保 承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。 承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。 承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。7.11 工程照管 自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。 如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。 如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。 如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。7.12 安健环管理 7.12.1 健康、安全、环境管理 （1）健康、安全、环境管理实施计划。在现场开工前或约定的其他时间内，承包人将健康、安全、环境管理实施计划提交给发包人。该计划的管理、实施费用包括在合同价格中。发包人在收到该计划后15日内提出建议，并予以确认，承包人根据发包人的建议自费修正。 （2）承包人确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经验，能够胜任健康、安全、环境管理工作。 （3）承包人遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场卫生、安全和环保的法律规定，并按规定各自办理相关手续。 （4）承包人为现场开工部分的工程建立健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施等，为发包人办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟，造成费用增加或工程关键路径延误时，由承包人负责。 （5）承包人配备专职监理人或管理人员，负责管理、监督、指导职工健康、安全保护和环境保护工作。承包人对其分包人负责。 （6）承包人随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、监理人的健康、安全、环境检查人员的监督和检查，并为此提供方便。 7.12.2 现场职业健康管理 （1）承包人遵守适用的职业健康的法律规定和合同约定（包括对雇用、健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。 （2）承包人遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。 （3）承包人对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。 （4）承包人对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害健康的隐患。 （5）承包人采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。 7.12.3 现场安全管理 （1）承包人对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并对他们所造成的安全事故负责。 因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验或（和）性能试验的有关安全规定，导致的人身伤害和财产损失，工程关键路径延误时，由承包人承担。 （2）承包人按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场实行封闭管理。根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包括维护安全、防范危险和预防火灾等措施。 （3）承包人（包括承包人的分包人、供应商及其运输单位）对其现场内及进出现场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏。因未按约定采取防范措施所造成的损坏或（和）竣工日期延误，由承包人负责。 （4）承包人对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。 （5）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和地段，以及临街交通要道附近作业时，对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施。施工开始前须向发包人或（和）监理人提交安全防护措施方案，经认可后实施。 （6）承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业时（含运输、储存、保管）时，在施工前10天以书面形式通知发包人、或（和）监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。 （7）安全防护检查。承包人在作业开始前，通知发包人代表或（和）监理人对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的影响等进行检查，并根据发包人或（和）监理人提出的整改建议自费整改。发包人或（和）监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。 7.12.4 现场的环境保护管理 （1）承包人负责在现场施工过程中保护现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等。因承包人未能通知发包人，并未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，或（和）竣工日期延误，由承包人负责。 （2）承包人采取措施，并负责控制或（和）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，或（和）竣工日期延误，由承包人负责。 （3）施工现场残留、废弃的垃圾，承包人及时或定期运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因此导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。7.13 安全文明施工与标准化管理 承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。 承包人对项目安全管理标准化和安全设施标准化管理应严格遵照中国能源建设集团有关安全文明施工的管理规定制度（包括项目在建期间发布制度）以及工程建设安委会批准的制度和会议决议等规定进行。第8条 工期和进度8.1 开始工作8.1.1 开始工作准备 合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。8.1.2 开始工作通知 经发包人同意后，监理人应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。 除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期。8.2 竣工日期 承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。 因发包人原因，在监理人收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。8.3 项目实施计划8.3.1 项目实施计划的内容 项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。8.3.2 项目实施计划的提交和修改 除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向监理人提交项目实施计划，监理人应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向监理人提交修改后的项目实施计划。 项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。8.4 项目进度计划8.4.1 项目进度计划的提交和修改 承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向监理人提交项目初步进度计划，经监理人批准后实施。除专用合同条件另有约定外，监理人应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。 经监理人批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，监理人有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由监理人批准。8.4.2 项目进度计划的内容 项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验、移交生产、档案移交、竣工验收的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。8.4.3 项目进度计划的修订 项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应在发现进度不符时7天内向监理人提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料，报监理人批准。监理人也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人应按该通知修订项目进度计划，报监理人批准。 除专用合同条件另有约定外，监理人应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划；监理人在批复前应获得发包人同意。监理人对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。 因进度计划修改造成的费用增加由承包人承担，非承包人原因导致进度计划修改的除外。除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]等合同条款及法律规定应承担的合同责任。8.5 进度报告 承包人应编制总体及月进度报告，一式四份，提交给监理监理人审核通过。第一次报告所包含的时段，应自开工日起至开工当月20日。此后按上月20日至当月20日的时段每月报一次，每次报出时间均应在当月的22日以前。在本工程接收证书上所记载的、至竣工证书签发之日前尚未完成的那些工作全部完成之前，承包人应持续提出报告。每一份进度报告应包括： （1）工程进度报告：详细反映设计、采购、制造、货物运达现场、施工、安装、调整、试验和试运行等每一阶段进展情况的图表和详细说明；必要时应提供制造和现场进展情况的典型照片；实际进度与计划进度的对比，包括可能会影响本工程按期竣工的各种因素的详情，以及为消除这些因素所采取（或准备采取）的措施。 （2）工程质量报告：工程、设备与材料质量自检结果，设备与材料试验报告及合格证；工程阶段性的质量评价结果；工程质量事故及其处理结果分析报告、第三方检验分析报告；主要设备监检报告；沉降观测报告。 （3）工程安健环报告：反映当月工程安全状况统计及安全活动情况，包括对环境和公共关系有危害的事件与作业的详细情况。8.6 提前预警 任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方： （1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响； （2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响； （3） 该情形可能导致合同价款增加； （4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。 发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。8.7 工期延误8.7.1 因发包人原因导致工期延误 在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用： （1） 根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的； （2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的； （3） 发包人、发包人代表、监理人或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍； （4） 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的； （5） 因发包人原因导致的暂停施工； （6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。8.7.2 因承包人原因导致工期延误 由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。如果承包人采取措施加快进度导致发包人产生额外的监理费用，监理人可在与承包人和发包人协商后，决定相应的费用，发包人将向承包人索赔这部分费用或从将要支付给承包人的费用中扣回，并相应通知承包人。 由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。由承包人原因引起的工期延误包括但不限于： （1）承包人的劳动力或机械设备不足。 （2）承包人的资金缺少。 （3）承包人提供的设计文件、开工资料等不能按时提交。 （4）周边群众闹事影响工程进度。 （5）未充分考虑天气影响造成工期延误。 （6）工程出现安全或质量问题造成返工或停工。 （7）承包人造成工期延误的其它原因。8.8 工期提前 8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。8.9 暂停工作 8.9.1 由发包人暂停工作 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。 承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。8.9.2 由承包人暂停工作 因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知监理人。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用：（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的； （2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。 8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。8.9.4 暂停工作期间的工程照管 不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第8.9.2项[由承包人暂停工作]的约定承担。 因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。 8.9.5 拖长的暂停 根据第8.9.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。 因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第8.9.2项的约定执行，同时发包人有权解除合同。8.10 复工 8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。 8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。 8.10.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。8.10.4 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。第9条 竣工试验 9.1 竣工试验的义务 9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向监理人提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。监理人应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。监理人逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知监理人，并在该日期后的14天内或监理人指示的日期进行竣工试验。9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验： （1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验； （2） 承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作； （3） 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。 进行上述试验不应构成第10条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用和协调工作并承担相关费用，均由承包人负责。 9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向监理人提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。监理人应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。 9.1.5 试运行的具体要求 试运行考核周期：光伏发电工程经调试后，从工程启动开始无故障连续并网运行时间不应少于光伏组件接收总辐射量累计达到60kW.h/m2的时间。9.2 延误的试验 9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知监理人，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。 9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，监理人可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知监理人。 9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。9.3 重新试验 如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。9.4 未能通过竣工试验 如果工程或某部分工程未能通过重新试验目规定的重新进行的试验，监理人有权： (1)下令根据重新试验目再次重复试验； (2)拒收工程或某部分工程（视实际情况而定），发包人应有权对承包人采取缺陷责任款所规定的补救办法；或者， (3)根据发包人的要求与承包人商定一笔足以弥补此项试验未通过的后果对发包人带来的价值损失的赔偿款额，并从合同价格中减去这笔款项。此后发包人签发一份接收证书。9.5 移交生产验收 9.5.1 移交生产验收具备的条件 1）光伏发电工程单位工程和启动验收应均已合格，并且工程试运大纲经试运和移交生产验收组批准； 2）与公共电网连接出的电能质量应符合有关现行国家标准的要求； 3）设备及系统调试，宜在天气晴朗，太阳辐射强度不低于400W/㎡的条件下进行； 4）生产区内的所有安全防护设施应已验收合格； 5）运行维护和操作规程管理维护文档应完整齐备； 6）光伏发电工程经调试后，从工程启动开始无故障运行并网运行时间不应少于光伏组件接收总辐射量累计达60kW.h/㎡的时间； 7）光伏发电工程主要设备（光伏组件、并网逆变器和变压器等）各项试验应全部完成且合格，记录齐全完整； 8）生产准备工作应已完成； 9）运行人员应取得上岗资格 10）因土地等原因暂不能全容量并网的，经发包人同意，可视情况按照第10.2项[单位/区段工程的验收]分区段组织移交生产验收。 9.5.2 移交生产验收申请流程 （1）在具备9.5.1项条件后，承包人7日内可向监理人提出移交生产验收的申请，并抄送发包人。发包人在7天内应组织移交生产验收。移交生产达标考核评定，按照合同等相关规定考核验收。 （2）移交生产验收组应由发包人组建，由发包人、监理、调试、生产运行、设计等有关单位组成。验收程序及需准备的资料，按照国家、行业相关技术标准执行。验收合格后，参加各方在“移交生产证书”履行签字手续。 （3）如经移交验收，工程质量达不到合格标准，则监理人应根据移交验收小组的意见，在验收工作完毕后7天内向承包人发出移交验收不合格的通知，要求承包人对不合格工程认真返工、重做或补救处理。承包人在完成上述不合格工程的修复工作后，应重新提出移交验收的申请，经移交验收小组复验认为达到合格标准后签发“移交生产证书”。证书中写明的移交日期应为承包人重新提出申请移交验收的日期。计算实际工期时应减去承包人第一次提出申请移交验收至监理人发出移交验收不合格的通知的时间。 （4）自移交之日起，本工程的使用权就由承包人移交给了发包人，但并不解除承包人的配合保证值考核、投产达标以及本合同工程的缺陷责任期内的责任，但承包人应继续完成电能质量测试等全部涉及并网性能的测试（并网前、并网后）、专项验收（环保、水保、安全设施、消防、防雷接地、人防、节能、职业卫生、档案等）、工程竣工验收等相关工作。第10条 验收和工程接收10.1 竣工验收10.1.1 竣工验收条件 工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收： （1） 除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同及经批准的设计文件的要求； （2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划； （3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料； （4） 设备运行正常，状态良好，满足设计和相关的技术标准要求，满足电网的技术要求； （5） 历次验收所发现的问题已处理并通过复查； （6）项目相关资料已归档，并已通过档案专项验收，该验收应遵照《风力发电企业科技文件归档与整理规范》（NB/T31021）【注：适用于风电项目】/《光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范》（NB/T 32037）【注：适用于光伏项目】要求进行； （7）完成其他需要验收的内容； （8）施工现场已进行清理； （9）发包人已委托第三方检测机构对组件功率测试、组件红外热成像检查、组件电致发光特性（EL）测试、组件外观检查等工程质量进行检测且检测结果合格，或检测结果不合格但已制定完善的整改方案；如发现质量问题，责任和损失由承包人承担；【注：适用于光伏项目】 竣工验收前，发包人委托第三方检测机构对基础混凝土、机组功率曲线、塔筒垂直度、基础接地电阻测试等工程质量进行检测且检测结果合格，或检测结果不合格但已制定完善的整改方案；如发现质量问题，责任和损失由承包人承担【注：适用于风电项目】； （10） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。工程若采用有关的项目管理系统及合同管理系统，且发包人要求提供电子版的竣工验收资料的，由监理人确认并通知承包人。 10.1.2 竣工验收程序 承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。 （2）监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。 （3）发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。 （4）发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按本条第（1）、（2）、（3）项的约定进行。 （5）除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。 （6）发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。 10.1.3 国家验收 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。10.2 单位/区段工程的验收 10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。 10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。 10.2.3 验收流程 （1）区段工程具备验收条件时，承包人应向监理人提交验收申请报告，监理人应在收到验收申请报告之日起 7 天内决定是否同意进行验收。 （2）监理人主持区段工程验收，发包人和承包人应派相关人员参加验收工作。 （3）区段工程验收通过后，验收工作组向承包人颁发区段工程验收签证。承包人应及时完成区段工程验收签证载明应由承包人处理的遗留问题。10.3 工程的接收 10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。 10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。 10.3.3 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。10.4 接收证书10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的56天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。 10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。 10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第57天起视为已颁发工程接收证书。 10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。 10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。10.5 竣工退场10.5.1 竣工退场 颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至监理人检验合格为止： （1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场； （2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原； （3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场； （4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理； （5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。 施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。 10.5.2 地表还原 承包人应按合同约定和监理人的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。10.5.3 人员撤离 工程接收证书颁发后的56（含本数）天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和监理人的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。第11条 缺陷责任与保修 11.1 工程保修的原则 在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。11.2 缺陷责任期 缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限。 单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。 由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。11.3 缺陷调查 11.3.1 承包人缺陷调查 如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本获得支付。 如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。 设备存在质量缺陷或在运输、卸车、安装过程中出现损坏的，由承包人负责调查、取证、出示报告报送监理人,监理人进行审查后形成调查报告提交发包人。承包人承担一切相应费用。 11.3.2 缺陷责任 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。缺陷造成的停机期间的电量损失由承包人承担。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。 11.3.3 修复费用 发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用。11.3.4 修复通知 在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。 11.3.5 在现场外修复 在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。11.3.6 未能修复 因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。 如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。11.4 缺陷修复后的进一步试验 任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条[竣工试验]或第12条[性能试验和性能保证]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。 所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。11.5 承包人出入权 在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。11.6 缺陷责任期终止证书 除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。 如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。11.7 保修责任 因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。第12条 性能试验和性能保证12.1 性能试验 双方应根据《发包人要求》的规定进行性能试验。12.2 性能保证12.2.1 系统考核指标和违约赔偿 承包人提供的整套系统应能满足发包人提出的性能及质量要求，当由第三方所做的性能试验证明承包人不能达到招标文件技术部分规定的技术性能指标，承包人将向发包人承担违约责任。以招标文件及可研报告要求的年发电量为考核基础，除发包人原因及天气原因外，按照实际发电量的差额进行考核。如果整个工艺过程不能满足运行保证中所许诺的要求，则承包人应负责修理、替换或者处理所有的物料、设备或其它，以便满足运行保证要求。这部分费用由承包人负责（包括修理、替换或者处理、拆卸和安装所需要的人员费用）。在完成修理、替换或者其它处理后，整个工艺过程应按合同重新进行试验，费用由承包人负责。在此之前的某些试验阶段，一些试验保证已经成功地被验证，如果由于修理、替换或者其它处理措施对已验证了的运行保证产生可能的不利影响，则整个工艺系统还需要按所有要求重新试验，费用由承包人负责。因承包人技术工艺、性能指标达不到要求造成发包人损失的，由承包人负责赔偿。 12.2.2 合同设备考核 承包人保证所提供的合同设备经过检验测试合格，完全符合合同的要求。 在缺陷责任期内，如果发现由于承包人责任造成的合同设备的任何缺陷或/和不符合本合同规定，发包人一旦发现问题，立即向承包人提出，承包人应立即负责更换、修理。 承包人在收到发包人提交的索赔通知及上述证明后，应立即，最迟不晚于收到索赔通知后1个月，免费完成损坏件的更换，并承担至合同设备恢复运行的全部费用及风险，并赔偿故障设备的电量损失，电量损失的计算依据是本合同项下承包人供货组件的同期发电量的平均数。 如果设备有微小瑕疵，但能由发包人自行消除，在发包人通知承包人并得到承包人确认的条件下，可由发包人自行消除瑕疵，并由承包人承担由此产生的一切费用。 在合同设备的缺陷责任期内，如果由于承包人原因使得设备主要部件需更换或修理，承包人应进行更换或修理；更换或修理的部件的缺陷责任期应从更换/修理之日起重新计算，时间以电站控制系统记录的为准。 如果由于承包人原因，合同设备不能在缺陷责任期内达到合同规定的质量保证值，则发包人有权要求承包人采取措施使之达到保证值。承包人在收到发包人的书面通知后1个月内，有责任采取任何可能的措施。如果仍不能达到质量保证值，承包人应支付违约金。承包人提交违约金后，仍应尽可能向发包人提供技术帮助，采取措施以使设备达到各项性能指标。 对于在缺陷责任期内发现的设备缺陷，在缺陷责任期结束后的60天内提出的索赔要求仍然有效。 对于发包人根据本合同的规定对承包人提出索赔，在收到发包人的书面通知后，承包人如果2周内未解决或回复，将视为已接受索赔要求。 如果设备有重大缺陷，经过修理或更换，仍不能投入运行，双方将尽力寻求解决办法，如不能达成一致，承包人应向发包人退还相应设备价款，并赔偿因此而给发包人造成的直接损失。 12.2.3考核指标和违约赔偿 在专用合同条件中具体约定。第13条 变更与调整13.1 发包人变更权 13.1.1 在颁发工程接收证书前，发包人可随时以书面形式提出变更要求，该变更要求包括在工程的设计、图纸中，或者变更设备、材料以及相应施工安装的标准规范,增加/减少相应工作，或者增加/减少设备、材料等。发包人关于变更、合同外零星委托事项，均应以书面形式作出，并加盖发包人公章后生效。变更指示应经发包人同意，并由监理人发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。 13.1.2承包人应遵守并执行每项变更。除非承包人迅速向发包人发出通知，详细说明：（1）承包人不能取得变更所需要的特殊设备和材料； （2）变更将降低工程的安全性或适用性； （3）或对工程性能保证的实现产生不利的影响。 发包人收到此类通知后，应提出具体意见，包括取消、确认、或改变变更指示，承包人应当执行发包人最终提出有关变更的指示。13.2 承包人的合理化建议 13.2.1在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。13.2.2 除专用合同条件另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。 13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。13.2.4 承包人可以随时以书面形式向发包人提出变更建议，这种变更建议如果被发包人采纳应当实现以下目标： （1）缩短工期； （2）降低工程施工、维护、或运行费用； （3）提高工程的生产效率和效益； （4）给发包人带来其它效益。 承包人的变更建议得到发包人同意确认后，承包人方可实施变更。 13.2.5 承包人收到发包人的变更指示后，应在7天内提出相应的合同价格、付款计划、工期的调整要求，超出7天视为接受变更，合同价格、付款计划、工期不必调整；发包人收到承包人的关于合同价格、付款计划、工期调整要求后，7天内予以确认，否则视为同意承包人的合同价格、付款计划、工期调整要求。13.3 变更程序13.3.1 发包人提出变更 发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。13.3.2 变更执行 承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。13.3.3 变更估价 13.3.3.1 变更估价原则 除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理： （1）合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整； （2）合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整： 1）价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格； 2）价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格； 3）价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。 13.3.3.2 变更估价程序承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。 因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。 13.3.4 变更引起的工期调整 因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。 13.3.5 不应视为变更的情形 下列事项不应被视为变更： （1）由于承包人在本合同责任范围内的原因导致的任何改变、修改或修正均不被视为变更； （2）为满足有关法律和/或政府部门的要求而导致的任何改变和/或费用增加和/或工期延误的，将不被视为变更； （3）承包人理解并接受，合同关于工作的要求为最低要求，承包人为达到工程性能要求以及设备操作安全和便利要求而进行的设计深化和优化，以及任何设备、材料以及相应的安装施工标准提高，或者增加某项工作，或者增加设备、材料等，只要是经验丰富的合格承包人在投标时能够或者应当能够知道或发现或预见到的，都将不应视为变更。13.4 暂估价13.4.1 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。 专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。 具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。13.5 暂列金额 除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。 对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付： （1）发包人根据第13.1款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）； （2）承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用（管理费应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。 发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。 每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。13.6 计日工 13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由监理人按照第3.6款[商定或确定]确定计日工的单价。 13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查： （1）工作名称、内容和数量； （2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时； （3）投入该工作的材料类别和数量； （4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； （5）其他有关资料和凭证。 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。13.7 法律变化引起的调整 13.7.1在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.6款[商定或确定]商定或确定需调整的合同价格。 在基准日后，因国家税率变化导致承包人费用变化的，调整合同价格原则为：调整后的合同金额=原合同金额含税价/（1+原合同约定增值税税率）*（1+调整后增值税税率）。 13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由监理人按第3.6款[商定或确定]的约定处理。 13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。13.7.5 增值税税率变化的调整 合同执行过程中，不含税价格不受国家增值税政策调整影响，增值税随国家税收政策变化动态调整。13.8 市场价格波动引起的调整13.8.1 合同价格不因物价波动而进行调整。13.9 合同外零星委托 工程实施过程中，发包人拟委托承包人实施本合同范围外零星工作时，承包人无权拒绝。合同外零星委托按参照13.3.3.1的原则进行估价，全额调整。 13.10 因项目减少的调整 对于项目执行过程中减少的项目，结算时直接扣除报价清单中的相关费用。第14条 合同价格与支付14.1 合同价格形式 14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。 14.1.2 除专用合同条件另有约定外： （1）工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整； （2）承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整； （3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。 14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。14.1.4 合同价格的组成 在专用合同条件中具体约定。 14.1.5 承包人确认合同价格正确充分地考虑了承包人完成合同项下全部义务以及为设计、采购和施工和完成工程、并修补任何缺陷所需的全部费用。 14.1.6 合同价格是承包人为完成工作和服务所应获得的全部报酬和补偿，包括但不限于承包人管理费、成本、利润、风险和所有税、费。承包人应承担就本合同及其执行过程中的需要由承包人交纳的各种税费或其它收费。如果发包人替承包人支付了上述税、费，承包人应立即补偿发包人。发包人也可从给承包人的应付款项中扣除这些费用。 发包人有权依照法律法规的规定，在给承包人的付款中代扣代缴任何税、费。发包人向政府有关部门代扣代缴了此类的税、费后，可以免除其在本合同下相应的付款义务。除非承包人自费向有关政府部门获取无需由发包人代扣代缴税、费的许可，否则发包人将严格遵守有关的法律、法规或政策的规定代扣代缴上述税、费。 14.1.7 合同价格包含了承包人协助发包人处置征租地和拆迁中发生的纠纷的费用以及办理各类监检和专项验收的费用。 14.1.8 如果承包人不具备实施本工程范围内的建筑和安装施工、设计工作的有效资质，则必须将前述工作分包给具有有效资质的单位，签订分包协议；合同执行中承包人作为承包人对各分包人的管理而发生的各种费用包含在合同固定价中。 14.1.9 发票及税率 承包人根据不同类型的合同款项，提供相应税率的增值税专用发票。如国家调整增值税税率，合同价款中增值税相应调整。14.2 预付款 预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。 除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。 发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。14.3 工程进度款14.3.1 工程进度付款申请 （1）人工费的申请 人工费应按月支付，监理人应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。 （2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向监理人提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：1）截至本次付款周期内已完成工作对应的金额； 2）扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额； 3）根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额； 4）根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款； 5）根据第14.6.2项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额； 6）根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额； 7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额； 8）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。14.3.2 进度付款审核和支付 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后14天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后14天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因监理人原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。 监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后14天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后14天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。 除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息。 发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。因变更、合同外零星委托等事项产生的调整价款，在相应工作实施完毕后参照本合同相关约定随进度款一并支付。 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。 14.3.3 进度付款的修正 在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。14.4 付款计划表14.4.1 付款计划表的编制要求 除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制： （1）付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项[工程进度付款申请]每期进度款的估算金额； （2）实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款[商定或确定]修改付款计划表； （3）不采用付款计划表的，承包人应向监理人提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。14.4.2 付款计划表的编制与审批 （1）除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和性能试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到监理人和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送监理人。 （2）监理人应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。 （3）发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。14.5 竣工结算14.5.1 竣工结算申请 除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。 除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容： （1）竣工结算合同价格； （2）发包人已支付承包人的款项； （3）采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件； （4）发包人应支付承包人的合同价款。14.5.2 竣工结算审核 （1）除专用合同条件另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。 发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。（2）除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。 （3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。14.5.3 扫尾工作清单 经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。 承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项[竣工结算申请]及第14.5.2项[竣工结算审核]中一并结算。 扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款[缺陷调查]处理。14.5.4 审计 本合同项下的工程项目需按发包人要求接受发包人委托的审计单位进行审计，承包人必须充分配合审计部门检查其与履行合同有关的帐户和记录，不得拖延或拒绝。发包人有权以审计结果作为工程最终结算价格和付款的依据。 本合同的任何变更、索赔和结算以及补充协议(如果有)如应经过审计部门审计，发包人、承包人应积极配合，及时提交相关资料与信息，并对提交资料和信息的准确性、真实性和完整性负责。需要承包人协助的，承包人应给予协助。 承包人配合审计工作的义务还包括必须遵照审计部门关于提交和安排审计资料分类、时间、时限和程序等的要求。14.6 质量保证金 经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。14.6.1 承包人提供质量保证金的方式 承包人提供质量保证金有以下三种方式：（1）提交工程质量保证担保；（2）预留相应比例的工程款；（3）双方约定的其他方式。 除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。14.6.2 质量保证金的预留 双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：（1）按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性预留质量保证金；（3）双方约定的其他预留方式。 除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。14.6.3 质量保证金的返还 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。 发包人应在28天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后28天内将剩余质量保证金返还承包人。 合同约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据合同约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。14.7 最终结清 14.7.1 最终结清申请单 （1）在提交申请最终付款报告时，承包人应给发包人一份书面最终结清申请单，进一步证实最终付款报告中的总额，相当于由合同引起的或与合同有关的全部和最后确定应支付给承包人的所有金额，并将一份副本呈交监理人。但该最终结清申请单只是在最终证书规定的应支付款项支付之后，以及履约担保退还给承包人之后才能生效。 除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。 （2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。14.7.2 最终结清证书和支付 （1）除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。 （2）除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后28天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息。 （3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。（4）除非承包人在其最终结清申请单中包括了索赔要求，发包人将不再承担任何有关执行合同、施工工程或与执行合同有关的任何责任。第15条 违约15.1 发包人违约15.1.1 发包人违约的情形 除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约： （1）因发包人原因导致开始工作日期延误的； （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的； （3）发包人违反第13.1.1项[发包人变更权]约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的； （4）因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的； （5）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； （6）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； （7）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。15.1.2 通知改正发包人发生除第15.1.1项[发包人违约的情形]第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知监理人。15.1.3 发包人违约的责任发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。15.2 承包人违约15.2.1 承包人违约的情形 除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约： （1）承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定； （2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的； （3）承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备； （4）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； （5）承包人未经监理人批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场； （6）承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误； （7）由于承包人原因未能通过竣工试验或性能试验的； （8）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的； （9）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定，包括未按照发包人要求对道路施工及水土保持、设备施工安装及调试等重要工序进行全程跟踪等不尽职行为； （10）因承包人与分包人发生合同纠纷影响了工程建设正常开展，或分包人向发包人投诉承包人需要发包人出面协调解决合同纠纷，发包人将承包人与分包人纠纷视为违约； （11）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； （12）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。15.2.2 通知改正 承包人发生除第15.2.1项[承包人违约的情形]第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，监理人可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。15.2.3 承包人违约的责任 承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。 因承包人原因使竣工日期延误，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。同时，承包人还应支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。15.3 第三人造成的违约 在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。第16条 合同解除16.1 由发包人解除合同16.1.1 因承包人违约解除合同 除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：（1）承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定； （2）承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定； （3）承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划； （4）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上； （5）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果； （6）承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同； （7）未能通过的竣工试验、未能通过的性能试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能； （8）因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天； （9）承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天； （10）监理人根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务 合同解除后，承包人应按以下约定执行： （1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场； （2）经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作； （3）移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养； （4）将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份； （5）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等； 16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算 因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行： （1）合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值； （2）合同解除后，承包人应支付的违约金； （3）合同解除后，承包人应赔偿因解除合同给发包人造成的损失； （4）合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离； （5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。 因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。 16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让 合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。16.2 由承包人解除合同16.2.1 因发包人违约解除合同 除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同： （1）承包人就发包人未能遵守第2.5.2项[支付合同价款]关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明； （2）在第14条[合同价格与支付]规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项； （3）发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约； （4）发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款[开始工作]的开始工作通知； （5）发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果； （6）发包人未能遵守第2.5.3项[支付合同价款]的约定提交支付担保； （7）发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的； （8）因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的； （9）因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。 发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务 合同解除后，承包人应按以下约定执行： （1）除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担； （2）向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作； （3）从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。 16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款 承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保： （1）合同解除前所完成工作的价款； （2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有； （3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额； （4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项； （5）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金； （6）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项； （7）按照合同约定应返还的质量保证金； （8）因解除合同给承包人造成的损失。 承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。16.3 合同解除后的事项 16.3.1 结算约定依然有效 合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。 16.3.2 解除合同的争议双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。第17条 不可抗力17.1 不可抗力的定义 不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的极端自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、政府禁令等。但是，承包人不得以恶劣天气为由主张不可抗力。17.2 不可抗力的通知 合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。17.3 将损失减至最小的义务 不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。17.4 不可抗力后果的承担 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担： （1）永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担； （2）承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担； （3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失； （4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担； （5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担； （6）承包人在停工期间按照监理人或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。17.5 不可抗力影响分包人 分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。17.6 因不可抗力解除合同 因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括： （1）合同解除前承包人已完成工作的价款； （2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理； （3）发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失； （4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用； （5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项； （6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项； （7）双方商定或确定的其他款项。 除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。第18条 保险 18.1 设计和工程保险 18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。 18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。18.2 工伤和意外伤害保险 18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。 18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。 18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。18.3 货物保险 承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。18.4 其他保险 发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。18.5 对各项保险的一般要求 18.5.1 持续保险 合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。18.5.2 保险凭证 合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。 18.5.3 未按约定投保的补救 负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。 负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。18.5.4 通知义务 除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知监理人。 保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。 双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。第19条 索赔 19.1 索赔的提出19.1.1 承包人索赔的提出 根据合同约定，承包人认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔： （1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利； （2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； （3）索赔事件具有持续影响的，承包人应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数； （4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 （5）承包人的索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向监理人提出。 19.1.2 发包人索赔的提出 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28（含本数）天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。19.2 承包人索赔的处理程序 （1）监理人收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。 （2）监理人应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。监理人在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。 （3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。19.3 发包人索赔的处理程序 （1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料； （2）承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。 （3）发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。19.4 提出索赔的期限 （1）承包人按第14.5款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 （2）承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。19.5 赔付原则 本合同对索赔的赔付原则是，只赔付索赔事件给索赔人造成的不能预先防止、不能在过程中消除、不能在事后消化的损失。索赔人应根据其经验和能力，努力防止、消除和消化索赔事件造成的损失，将赔付要求减少到最低。当发生工期延误时，应首先通过计划调控，尽量在剩余工期内予以弥补；当可能发生阻工、窝工损失时，应首先通过调度平衡解决而予以避免。不能防止、不能消除、不能消化的损失，由监理人与承包人和发包人商量后确定。监理人为这类防止、消除和消化提供监理服务。第20条 争议解决 20.1 和解 合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。20.2 调解 合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。20.3 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议： （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； （2）向有管辖权的人民法院起诉。20.4 争议解决条款效力 合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。

第三部分  专用合同条款

第1条 一般约定 1.1 词语定义和解释 1.1.1 合同 1.1.1.10 其他合同文件：双方在施工中协商确认并经双方法定代表人签字、盖章的书面合同类文件。 1.1.2.7 本项目工程总承包项目经理与施工负责人为同一人：指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履约、组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.5 单位/区段工程的范围： / 。 1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括： / 。 1.1.3.10 永久占地包括： / 。 1.1.3.11 临时占地包括： / 。 1.2 语言文字 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言。 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国住房和城乡建设部等有关部委及省、市的有关地方规定。 1.4 标准和规范 1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括： 相关法律、法规、规章、政策性文件及行业标准的规定以及国家或该项目相关的所有强制性要求。 1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： / ；发包人提供的国外标准、规范的份数： / ；发包人提供的国外标准、规范的时间：/ 。 1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定： / 。 1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： 符合招标文件要求 。 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为： （1）本合同协议书 （2）本合同专用条款 （3）中标通知书 （4）招投标文件及其附件 （5）本合同通用条款 （6）合同附件 （7）标准、规范及有关技术文件 （8）设计文件、资料和图纸 （9）双方约定构成合同组成部分的其它文件。 1.6 文件的提供和照管 1.6.1 发包人文件的提供 发包人文件的提供期限、名称、数量和形式： / 。 1.6.2 承包人文件的提供 承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：承包人在项目交付前，需向发包人提供的文件包括但不限于项目图纸、相关手续文件、相关结算资料、设备到货验收资料、设备的产品说明、 设备保修书等与本项目相关的资料。本合同中未明确约定但需承包人提供的资料，承包人应予以积极配合。 1.6.4 文件的照管 关于现场文件准备的约定： / 。 1.10 知识产权 1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属： 发包人 。 1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人和承包人。 1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式 由承包人承担。 1.11 保密 双方订立的商业保密协议（名称）： / ，作为本合同附件。 双方订立的技术保密协议（名称）： / ，作为本合同附件。 1.13 责任限制 承包人对发包人赔偿责任的最高限额要求:因承包人单方原因使项目并网发电日期延误的，每延误1日的误期赔偿金额为人民币金额为：伍仟元整（￥5000元）；因承包人原因使项目并网发电日期延误一个月以上的，每延误1日的误期赔偿金额为人民币金额为：壹万元整（￥10000元）；因承包人原因使项目并网发电日期延误两个月以上的，除要求承包人支付误期赔偿外，发包人有权拒绝支付工程款项并单方面解除合同 。 1.14 建筑信息模型技术的应用 关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下： / 。第2条 发包人 2.2 提供施工现场和工作条件 2.2.1 提供施工现场 关于发包人提供施工现场的范围和期限： 无。 2.2.2 提供工作条件 关于发包人应负责提供的工作条件包括： 无 。 2.3 提供基础资料 关于发包人应提供的基础资料的范围和期限： / 。 2.5 支付合同价款 2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求： / 。 2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）： / 。 2.7 其他义务 发包人应履行的其他义务： (1)发包人负责办理国家法律、法规及本合同约定的应由发包人负责的项目审批、核准或备案等手续，使项目具备法律规定的开工条件，承包人需根据发包人的要求给予协助；承包人负责办理国家法律、法规及除发包人负责办理以外的有关设计、施工证件和批件等手续，发包人应给予必要的协助；承包人需自行办理或协助发包人办理的证件和批件所需费用由投标人投标报价中自行考虑。 (2)负责审查可行性研究报告、初步设计与施工图设计（含概预算文件）； (3)负责监理单位的委托工作，监理单位对项目的进度、质量、安全、环境保护、水土保持、廉政建设等全面负责，承包人必须服从监理单位的管理。 (4)按照发包人相关管理规定，督促承包人完成本项目的申请和审批。 (5)应在收到承包人提交的经监理人确认同意的竣工验收申请报告后及时组织竣工验收。第3条 发包人的管理 3.1 发包人代表 发包人代表的姓名： 赵东升 ； 发包人代表的身份证号： 342201198804127917 ； 发包人代表的职务： 工程管理部主任 ； 发包人代表的联系电话： 18323882833 ； 发包人代表的通信地址： 山东省菏泽市单县北外环和西外环交叉口济商高速公路（菏泽）有限公司 ； 发包人对发包人代表的授权范围如下：见发包人代表的职责 ； 发包人代表的职责：代表发包人接收项目有关文件、资料；发出有关通知；召开有关会议；作出处罚决定；参与施工进度、质量监督；参与调试、审批工程进度款等合同范围内约定的职责，但无权确定合同外或合同约定不明的所有与经济有关的合同范围变更、价款调整、费用核算等事宜，无权以发包人名义对外签署具有经济性质或导致发包人需承担责任的合同（协议）、承诺、保证、担保、决定等。如超出授权权限任何确认，均视为无效，结算时不予认可。 3.6 商定或确定 3.6.2 关于商定时间限制的具体约定： / 。 3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定： / ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定： / 。 3.7 会议 3.7.1 关于召开会议的具体约定： / 。 3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定： / 。第4条 承包人 4.1 承包人的一般义务 承包人应履行的其他义务： （1）负责编制可行性研究报告，按照国家法律规定及时办理本项目需履行的各类审批、许可或备案手续，负责完成施工过程中政府有关部门及发包人要求的各项评估、评价、论证等工作。 （2）按照国家、行业或省级地方的标准、规程、规范、经发包人确认的设计要求进行勘察设计工作，严格掌握设计标准；负责组织施工图设计（包含概预算文件）审查，并提交发包人复审。 （3）负责按通用合同条款第18款约定购买与本合同有关的保险，保险费用包含在合同价格中；负责并承担实施范围内所发生的设备、人身伤亡事故、交通事故、电网事故等引起的责任和发生的一切费用。 （4）负责按合同约定的工作内容和进度要求，编制项目实施方案和进度计划并报送发包人，及时向发包人报告项目进度及与项目有关的信息，确保按照合同规定的工期进行，并确保施工组织措施中所承诺的人力、机具及合理项目管理目标的实现，并对所有设计、施工工作以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。 （5）按照国家、地方政府、行业标准相关施工及验收规范规程和施工图纸及技术文件负责本合同项下的施工任务，负责按合同约定进行场地租用及清理、土地征用及安置补偿、施工、按时竣工并在缺陷责任期内承担质量保修责任。 （6）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，做好施工现场环境保护、文明施工、劳动保护和安全生产工作。 （7）负责本工程所需材料和工程设备采购、运输和保管，主要材料设备的采购应符合发包人要求。材料和设备应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责，如有不合格的材料和制品承包人必须负责更换，更换的任何费用由承包人承担。 （8）在施工期间保持施工场地不出现任何影响工程的障碍，排除雨水或污水，装备和多余材料储存并作出妥善安排，及时拆除不再需要的临时工程，并从现场运走发生的任何废料、垃圾。 （9）项目建成后，配合发包人按国家、行业主管部门、上级单位有关规定以及本合同的约定进行竣工验收，工程竣工验收合格后方可交付使用；同时按照《中华人民共和国档案法》的有关规定，建立项目档案，并在工程完工后按规定份数向发包人和有关部门移交。 （10）在未正式移交发包人之前，承包人负责工程成品保护工作；保护期间，发生损坏，自费予以修复；由于不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，自行承担责任。 （11）承包人应遵守交通（含路政、海事、建设管理等）、水利（含水土保持等）、环保、国土（自然资源）、公安（含治安、民爆等）、应急（含消防等）有关地方部门的管理规定，保障本项目生产建设活动合法合规、安全文明开展。 （12）在项目实施期间，对于承包人自主研发或应发包人要求配合开展相关科技研发工作形成的技术成果，发包人、发包人股东的研发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。 4.2 履约担保 （1）承包人需在合同签订前7日内向发包人提交符合发包人要求的履约担保。履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签发工程接受证书之日起28天后失效。如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。 （2）履约担保方式选择以下第 种： ①履约保证金，签约合同价的5%，金额 ¥258523.5 元，大写：贰拾伍万捌仟伍佰贰拾叁元伍角。如采用现金转账或电汇形式，履约保证金应当从承包人基本账户处汇出，招标人指定账户的账户名称、开户银行及账号如下： 开户名称：济商高速公路（菏泽）有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司单县支行 银行账号：15919101048887778 采用现金转账形式提交的履约保证金在签发竣工验收证书后7天内无息返还。 ②履约保函，签约合同价的10%，金额 ¥517047 元，大写：伍拾壹万柒仟零肆拾柒元整。承包人应当选择政策性银行、国有商业银行、全国性股份制银行开具的不可撤销、见索即付的保函，承包人应就开具保函的机构事先征得发包人同意。保函格式见《履约保函》（附件6）。 ③根据《关于在公司及所属企业之间推行内部信用鉴证替代保函事项的通知》（中能建股办发金融【2025】113号），发包人与承包人签订内部信用鉴证协议替代履约保函（仅针对内部协同经营单位，格式见《内部信用鉴证协议》（附件10）。 （3）在本合同履约过程中，因承包人原因导致的任何损失赔偿和违约金，发包人有权从承包人的应付款项中扣除，不足部分从承包人的履约保证金中扣除。履约保证金在担保期间被扣除，承包人应及时补足，如承包人不及时补足，发包人有权没收全部履约保证金。 4.3 工程总承包项目经理 4.3.1 工程总承包项目经理姓名： 刘君祖 ； 执业资格或职称类型： 一级建造师 ； 执业资格证或职称证号码： 鄂161201820190298 ； 联系电话： 13476133695 ； 电子邮箱： liujz@cggc.cn ； 通信地址： 湖北省武汉市硚口区宝丰路葛洲坝国际中心28楼 。 承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： / 。 4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：（1）项目经理在施工现场的时间不少于22日历天/月，发包人按月对承包人项目经理进行考核。如未经发包人书面许可，项目经理未达到上述在现场的时间要求的，每少一天承包人向发包人支付1万元违约金，该违约金从履约保证金或工程进度款中扣除；如项目经理未经许可不到施工现场累计达5天的，发包人及监理人有权给予承包人警告；累计达10天及以上的，或虽未达10天及以上，但上述情况出现超过3次的（含3次）的，发包人有权解除本合同，承包人应支付解除合同的违约金。（2）项目经理不得同时担任其他项目的项目经理，否则构成违约，承包人应向发包人支付5万元的违约金，如给发包人造成的损失超过上述违约金金额的，承包人还应予以赔偿。发包人及监理人给予警告及处罚后，承包人限期未改正的，发包人有权解除本合同，承包人应支付解除合同的违约金。 工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 按每人每天人民币10000 元的标准向发包人支付违约金。 4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。 4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理的的，应向发包人支付违约金。更换项目经理，每次应向发包人支付违约金10万元/人•次(人民币)。上述违约金发包人有权从履约保证金或工程进度款中扣除 。因特殊情况，经发包人同意后更换项目管理机构主要成员的，可不支付违约金。 4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:如在项目建设过程中，项目经理履职能力不足，发包人可提出更换；如项目经理因个人原因向承包人提出辞职的，承包人应予以及时更换。如出现上述情况承包人未按发包人要求及时更换的，每逾期一天承包人应向发包人支付违约金人民币1万元，并赔偿发包人所受损失。发包人及监理人要求更换而承包人限期未更换的，发包人有权解除本合同，承包人应支付解除合同的违约金。若因此造成发包人损失的，承包人还应承担损失赔偿责任。 4.4 承包人人员 4.4.1 人员安排 承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：正式进场施工前。 承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： 提交4份，提前7天报发包人 。 4.4.2 关键人员更换 承包人擅自更换关键人员的违约责任： 承包人擅自更换项目管理机构主要成员的，应向发包人支付违约金。更换项目经理、设计负责人或安全总监的，每次应向发包人支付违约金5万元/人•次(人民币)。上述违约金发包人有权从履约保证金或工程进度款中扣除 。因特殊情况，经发包人同意后更换项目管理机构主要成员的，可不支付违约金。 承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任： 承包人向发包人支付违约金50000元/次/人,发包人有权解除合同,承包人承担由此给发包人带来的一切损失。 4.4.3 现场管理关键人员在岗要求 承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：经发包人及承包人同意 。 承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任： 按3000元/次/人的标准向发包人支付违约金 。 4.5 分包 4.5.1 一般约定 禁止分包的工程包括： / 。 4.5.2 分包的确定 允许分包的工程包括：承包人向发包人汇报并经发包人同意的工程 。 其他关于分包的约定：承包人需要对部分工程进行分包的，应提前14天将拟分包工程的范围和内容报告工程师和发包人，经工程师和发包人同意后方可分包。工程总承包单位对工程总承包项目的质量和安全全面负责，工程总承包单位按照合同约定对建设单位负责，分包单位按照分包合同的约定对工程总承包单位负责。工程分包不能免除工程总承包单位的合同义务和法律责任，工程总承包单位和分包企业就分包工程对建设单位承担连带责任 。 4.5.5 分包合同价款支付 关于分包合同价款支付的约定： / 。 4.6 联合体 4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体成员数量不超过2家，联合体牵头人为施工单位，设计单位作为联合体成员。费用支付、发票等事项见专用合同条件第14条合同价格与支付 。 4.7 承包人现场查勘 4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定： 承包人现场勘探所产生的一切责任风险，由承包人负责 。 4.8 不可预见的困难 不可预见的困难包括： / 。第5条 设计 5.2 承包人文件审查 5.2.1 承包人文件审查的期限： 提交4份，提前7天报发包人 。 5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： 每周一或周五，审查会议的相关费用由 承包人 承担。 5.2.3 关于第三方审查单位的约定： / 。 5.3 培训 培训的时长为 / ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为 / 。 5.4 竣工文件 5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定 。 5.4.3 关于竣工文件的其他约定：符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定 。 5.5 操作和维修手册 5.5.3 对最终操作和维修手册的约定： 内容齐全、解释清晰；若发包人需要承包人完善补充手册，承包人应予以配合 。第6条 材料、工程设备 6.1 实施方法 双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料： 满足《商务及技术要求》约定的相关规范为准 。 6.2 材料和工程设备 6.2.1 发包人提供的材料和工程设备 发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人 负责接收、运输和保管。 6.2.2 承包人提供的材料和工程设备 材料和工程设备的类别、估算数量： / 。 竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单： / 。 6.2.3 材料和工程设备的保管 发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。 承包人提交保管、维护方案的时间：接发包人通知后7日内。 发包人提供的库房、堆场、设施和设备： / 。 6.2.4 其他要求 本项目使用的光伏主要组件应采用国内公认的一线品牌，承包人需在实施方案中明确拟采用的具体品牌及型号，实施方案审批通过后，未经发包人书面同意，不得擅自更改光伏组件的品牌及型号。 6.3 样品 6.3.1 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量： / 。 6.4 质量检查 6.4.1 工程质量要求 工程质量的特殊标准或要求： 符合国家、行业的施工验收规范 。 6.4.2 质量检查 除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点： / 。 6.4.3 隐蔽工程检查 关于隐蔽工程和中间验收的特别约定： 承包人需提供视频资料 。 6.5 由承包人试验和检验 6.5.1 试验设备与试验人员 试验的内容、时间和地点： / 。 试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： / 。 试验和检验费用的计价原则： / 。第7条 施工 7.1 交通运输 7.1.1 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定： 发包人和承包人相关人员均有权出入现场，但需服从现场安全人员的管理 。 7.1.2 场外交通 关于场外交通的特别约定： / 。 7.1.3 场内交通 关于场内交通的特别约定： / 。 关于场内交通与场外交通边界的约定： / 。 7.1.4 超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。 7.2 施工设备和临时设施 7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施 临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定： / 。 7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施 发包人提供的施工设备或临时设施范围： / 。 7.3 现场合作 关于现场合作费用的特别约定： / 。 7.4 测量放线 7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： 符合国家和行业相关规定。施工控制网资料的告知期限： / 。 7.5 现场劳动用工 7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定： / 。 7.6 安全文明施工 7.6.1 安全生产要求 合同当事人对安全施工的要求： 严格遵守《施工现场管理规定》及其他管理规定和办法；施工人员应该着装上岗，工作服要求干净、整洁；施工人员应服从公司相关管理人员的统一安排、管理、监督等。 7.6.3 文明施工 合同当事人对文明施工的要求： 同7.6.1 。 7.9 临时性公用设施 关于临时性公用设施的特别约定： / 。 7.10 现场安保 承包人现场安保义务的特别约定： / 。第8条 工期和进度 8.1 开始工作 8.1.1 开始准备工作： 发包人发出中标通知书之日起 。 8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起30日后发出开始工作通知的特殊情形： / 。 8.2 竣工日期 竣工日期的约定： 90日历天（含项目设计、备案、接入、投运时间） 。 8.3 项目实施计划 8.3.1 项目实施计划的内容 项目实施计划的内容：负责济宁至商丘高速公路成武至曹县段项目单县西服务区及白浮图、成武南两处收费站光伏新能源（EPC）总承包项目的设计和施工工作，包括但不限于办理项目电网备案审批等相关审批手续，地质勘察、设计，场地清理平整等前期准备，设备采购、安装、调试、检验、试运行、验收、并网和质保期内的维保服务，输出工程以及地方关系协调、解决项目建设过程中可能存在的其它困难等相关事宜,同时工程施工应满足当地建设、环保、消防、供电、安监等要求。 8.3.2 项目实施计划的提交和修改 项目实施计划的提交及修改期限： 提前7天报发包人 。 8.4 项目进度计划 8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：提前7天报发包人。 8.4.2 进度计划的具体要求： / 。 关键路径及关键路径变化的确定原则： / 。 承包人提交项目进度计划的份数和时间： 按发包人要求及国家、行业相关规定 。 8.4.3 进度计划的修订 承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 7个工作日 。 发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： 7个工作日。 承包人答复发包人提出修订合同计划的期限： 7个工作日 。 8.5 进度报告 进度报告的具体要求：按发包人要求及国家、行业相关规定 。 8.7 工期延误 8.7.1 该条款不适用。 8.7.2 因承包人原因导致工期延误 / 。 8.7.3 行政审批迟延 行政审批报送的职责分工： 承包人负责 。 8.7.4 异常恶劣的气候条件 双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形： 地震、洪水等 。 8.8 工期提前 8.8.2 承包人提前竣工的奖励： / 。第9条 竣工试验 9.1 竣工试验的义务 9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序： / 。 竣工试验的操作要求： 符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定。第10条 验收和工程接收 10.1 竣工验收 10.1.2 关于竣工验收程序的约定： 竣工验收由发包人主持，由发包人、监理人、相关主管部门等有关部门代表组成验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出验收报告报主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成竣工验收准备工作。组织办理交（竣）工验收和签发交（竣）工验收证书的费用已包含在合同总价中，均由承包人承担，发包人不再单独支付。 发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式： / 。 10.3 工程的接收 10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： / 。 10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：提交4份，提前7天报发包人 。 10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任： / 。 10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：承包人自发包人催告之日起30天内仍不履行的，发包人有权解除总包合同，并追究因承包人无正当理由不移交工程的经济损失 。 10.4 接收证书 10.4.1 工程接收证书颁发时间： / 。 10.5 竣工退场 10.5.1 竣工退场的相关约定： /。 10.5.3人员撤离 工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容： 符合法律法规、工程质量验收标准 。第11条 缺陷责任与保修 11.2 缺陷责任期 缺陷责任期的期限：缺陷责任期起算时间为全部工程接收日期起计算，缺陷责任期约定为24个月，缺陷责任期内由于承包人原因对工程设备进行更换或修复，该部分工程的缺陷责任期自更换或修复完工之日起重新计算。 11.3 缺陷调查 11.3.4 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：（1）承包人应在缺陷责任期内安排专人负责缺陷责任期的管理工作，并确保在接到发包人要求处理有关缺陷事项的通知后24小时内到达现场，到达现场后随即采取有效措施解决工程遗留的缺陷或其它问题。承包人未履行本款规定的缺陷责任义务，发包人将委托第三人进行缺陷事项的修复工作，发生的全部费用从承包人质量保证金中相应扣回，承包人应无条件接受。同时发包人保留追究承包人违约责任的权利。（2）工程完工后，承包人所在合同段遗留的问题（包括但不限于尾工消缺项目、水系迁改、地方道路还建（恢复）或赔偿、临时工程拆除复垦、分包商及供应商欠款、农民工工资等），承包人应在发包人限定的期限内积极主动地进行处理和解决并承担所有费用。如上述问题特别是与地方有关的遗留问题，承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理的，发包人有权单独或委托相关单位进行处理，发生的全部费用从承包人质量保证金或其他应付款项中相应扣回，承包人应无条件接受。 11.6 缺陷责任期终止证书 承包人应于缺陷责任期届满后3天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。 11.7 保修责任 工程质量保修范围、期限和责任为： 详见附件合同保修书，增加：（1）保修期与缺陷责任期重叠，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。（2）在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或者单位工程，其保修期的起算日期仍以全部工程交工日期起计算。（3）工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果。第12条 性能试验和性能保证 12.2 性能保证 12.2.3考核指标和违约赔偿 1.考核指标 (1)光伏组件 转换效率：单晶硅组件标称转换效率≥22%，首年衰减率≤1%，逐年线性衰减≤0.4%/年（25年保证输出功率≥80%）。 (2)逆变器 最大转换效率≥98.5% 总谐波畸变率（THDi）≤3%，功率因数可调范围0.9（超前）~0.9（滞后）。 响应时间：电网电压波动时，10ms内实现有功/无功调节。 (3)储能电池 循环效率：充放电循环效率≥95%（0.5C充放电条件下）。 容量保持率：首年容量衰减≤5%，10年容量保持率≥80%。 充放电倍率：支持1C连续充放电，峰值2C持续30分钟。 自放电率：静置28天自放电率≤3%。 (4)整体系统性能 发电量保证：首年发电量偏差≤-3%，后续每年衰减率≤0.7%。 供电可靠性：年供电可靠率≥99.9%，重要负荷切换停电时间≤50ms。 环境适应性：设备在-25℃~+60℃、湿度≤95%环境下正常运行，防护等级≥IP65（户外设备）。 2.考核与验收 试运行期：项目投运后连续30天试运行，数据采样间隔≤1分钟。 单项指标偏差≤合同约定值的±5%为合格，超出范围视为未达标。 系统整体性能需同时满足：发电量、效率、可靠性三类指标。 3.违约责任 性能未达标时，承包人需在15日内免费整改；逾期未完成，按未达标项合同价的5‰/日扣减违约金。 关键指标（如转换效率、供电可靠率）连续两次整改不合格，招标人有权终止合同并索赔。第13条 变更与调整 13.2 承包人的合理化建议 13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 3日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 合同约定 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人 13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定： / 。 13.3 变更程序 13.3.3 变更估价 13.3.3.1 变更估价原则 关于变更估价原则的约定：/ 13.3.4变更的特殊约定:/ 13.3.5签证、变更结算的约定:/ 13.4 暂估价 13.4.1 依法必须招标的暂估价项目 承包人可以参与投标的暂估价项目范围： / 。 承包人不得参与投标的暂估价项目范围： / 。 招投标程序及其他约定： / 。 13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定： / 。 13.5 暂列金额 其他关于暂列金额使用的约定： / 。 13.8 市场价格波动引起的调整 13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：不采用 。 13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：不因市场波动调整。第14条 合同价格与支付 14.1 合同价格形式 14.1.1 关于合同价格形式的约定：总价合同 。 14.1.2 关于合同价格调整的约定：本合同为总价包干合同，除发包人另有要求外，合同在执行期间，合同价格不因实施范围与规模变化、实际完成工程量增加或减少、人工设备材料价格变化、工期变化、投入人员数量增加、法律法规政策变化、工程变更等因素而进行调整。 14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： /。 14.2 预付款 14.2.1 预付款支付 预付款的金额或比例为：本项目设立开工预付款，开工预付款的额度为签约合同总价的10%。开工预付款用于承包人为合同工程的工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工作，承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权扣除预付款担保，并解除合同。 预付款支付期限：合同签订后30日内，承包人人员、管理组织机构成立并经发包人验收后，且承包人向发包人提供预付款担保后，发包人向承包人支付预付款。 预付款扣回的方式：预付款按进度节点以固定比例（预付款的50%）分2期从第一、二期进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。 14.2.2预付款担保 提供预付款担保期限：预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。预付款保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减，但需确保按合同约定足额扣回前一直有效，预付款保函在按合同约定足额扣回后由承包人向发包人申请退还。 预付款担保形式： 预付款担保形式为现金形式或银行保函形式，采用保函形式的，出具保函的机构需为政策性银行、国有商业银行、全国性股份制银行及合格保险机构开具的保函，所需费用由承包人承担 。 14.3 工程进度款 14.3.1 工程进度付款申请 工程进度付款申请方式：支付节点达到后，承包人应按监理人批准的格式和发包人要求的份数向监理人提交进度付款申请单（中期结算申请），并附相应的支撑性证明文件，进度付款申请单格式由发包人另行制定。 承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按照发包人要求执行。 14.3.2 进度付款审核和支付 14.3.2.1 付款时间 工程进度款按进度节点采用里程碑式办理中期结算支付。 14.3.2.2 支付节点 发包人采用里程碑式办理中期结算支付，具体如下： 1.主要材料、设备到场后（光伏组件、逆变器、储能设备、支架），甲方向乙方支付合同总价的50%，计 ¥2585235.00 元（大写: 贰佰伍拾捌万伍仟贰佰叁拾伍元整 ）。 2.工程交工后，甲方向乙方支付合同总价的30%，计人民币￥ 1551141.00 元（大写: 壹佰伍拾伍万壹仟壹佰肆拾壹元整 ）。 3.所有工程变更、签证等手续办理完成，所有竣工相关资料移交甲方，项目通过竣工验收后，甲方向乙方支付至合同总价的97%。 4.待缺陷责任期满，乙方收到甲方签署的缺陷责任期届满证书，且双方共同确认的项目性能考核通过后14日内甲方支付乙方剩余尾款。 14.3.2.3 进度付款申请单 上述支付节点达到后，承包人应按监理人批准的格式和发包人要求的份数向监理人提交进度付款申请单（中期结算申请），并附相应的支撑性证明文件，进度付款申请单格式由发包人另行制定。 14.3.2.4 进度付款证书和支付时间 上述支付节点达到后，承包人应向发包人提交进度付款申请单及相应金额的发票。发包人收到承包人符合要求的进度付款申请单和合法合规的增值税专用发票后，于14个工作日内付款。 14.3.2.5 农民工工资保证金 （1）保证金的扣留：本项目按前三期中期计量结算所确定金额（不扣除各项应扣款，也不增加其他应付款）的2%作为农民工工资保证金，在前三期的中期计量结算时扣留。 （2）保证金的退还：项目通过竣工验收，承包人办理第三期计量结算时提交农民工工资结清承诺后退还扣留的农民工工资保证金。 （3）保证金的动用：发包人扣留的农民工工资保证金作为发包人按有关制度进行农民工管理的应急资金。发生以下情形的，发包人有权直接动用保证金： A、承包人或其分包单位、劳务合作单位出现拖欠或克扣工作人员工资，出现人员上访、信访，影响项目及发包人信誉的，经劳动部门核查情况属实后予以代付； B、承包人或其分包单位、劳务合作单位在本项目出现重大劳动纠纷，引发群体事件，阻碍现场生产或对项目及发包人声誉造成不良影响的，发包人在给予承包人一定处理时限后，相关单位仍未能有效解决的； C、承包人或其分包单位、劳务合作单位因本项目出现重大劳动纠纷，经劳动机关调解达成和解协议，或劳动仲裁和法院裁定后，仍不执行的。 14.4 付款计划表 14.4.1 付款计划表的编制要求： / 。 14.4.2 付款计划表的编制与审批 付款计划表的编制： / 。 14.5 竣工结算 14.5.1 竣工结算申请 承包人提交竣工结算申请的时间： / 。 竣工结算申请的资料清单和份数：资产移交完成后，承包人向监理人提交竣工付款申请单（包括相关证明材料）5份。 14.5.2 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。 发包人完成竣工付款的期限： / 。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。 14.6 质量保证金 14.6.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第（1）种方式： (1) 工程质量保证担保，保证金额为：按工程结算款的3% ； (2) 3%的工程款； (3) 其他方式：/。 14.6.2 质量保证金的预留 质量保证金的预留采取以下第（1）种方式： (1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：/，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； (2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金； (3) 其他预留方式: /。 关于质量保证金的补充约定： 缺陷责任期满后发包人无息支付质量保证金或质保金保函。 14.7 最终结清 14.7.1 最终结清申请单 当事人双方关于最终结清申请的其他约定：缺陷责任期终止证书签发后，承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）5份，最终结清申请证书中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算，即最终结清总金额不得突破合同固定总金额。 14.7.2 最终结清证书和支付 （1） 发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后进行审批并向承包人颁发最终结清证书。 （2） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。 当事人双方关于最终结清支付的其他约定：无。14.8 承包人账户信息 名称：葛洲坝（武汉）新能源科技发展有限公司 账号：15-919201048888881 开户行：中国农业银行股份有限公司单县城关支行 第15条 违约 15.1 发包人违约 15.1.1 发包人违约的情形 发包人违约的其他情形发包人未能在合同约定时间内完成付款的，应支付逾期付款利息，但承包人原因造成的除外。 15.1.3 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法：逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付未付款总额×同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（1年期LPR）/360×拖延支付天数。 15.2 承包人违约 15.2.1 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形： （1）若合同签订之日起20天内，承包人所有设计方案均无法取得发包人审批，视为承包人违约，发包人有权解除本合同，发包人不支付任何费用，同时承包人应按合同总价的10%向发包人支付违约金。 （2）若合同签订之日起30天内，承包人某一处设计方案无法取得发包人审批，发包人有权将该处涉及的所有工作指定其他具备条件的单位实施，承包人应按发包人要求签署有关协议，相关费用由承包人直接支付或由发包人代为支付后从合同总价中扣除。承包人无条件服从发包人做出的决定，并不得因此向发包人提出索赔。 （3）如因承包人原因造成工作滞后影响公路主体工程施工，每延误一天，应向发包人支付5000元违约金；如承包人无法按期完成本合同工程通过竣工验收及送电的，每延误一日，应按5000元向发包人支付违约金；延误超过30天的，发包人有权解除合同。 （4）如承包人未按提交的节点进度计划或总工期时限完成工程，则每延误一天应向发包人支付5000元违约金；如因承包人工程进度滞后致高速公路项目不能按既定计划时间实现通车目标，则承包人除承担违约金外，还应当赔偿发包人由此产生的实际损失（如支付的赶工费、因公路主体工程工期违约向政府方支付的违约金等费用）。不可抗力导致的工期滞后按照不可抗力的约定处理。 （5）本项目存在重大质量问题或无法通过竣工验收合格的，承包人应及时采取有效措施直至符合规定标准，并应向发包人支付合同总价10%的违约金，且发包人有权解除合同。 （6）在发包人日常工程检查中，发现承包人不按照规范施工的，或存在较大问题或隐患的，每次处罚500－5000元；承包人在要求时间内无法完成整改的，每次处罚1000－10000元。 （7）承包人在工程施工中，若出现因施工不及时、工程质量太差、野蛮施工、违反用户管理规定等问题导致被政企客户或重要客户投诉、新闻曝光等的，每次处罚50000元，发包人视情况有权解除合同。 （8）施工期间发生安全生产事故（含分包安全事故）负主要责任的，承包人应承担全部事故责任，承包人应承担由此引起的一切额外费用、工期违约责任及赔偿发包人所遭受的全部损失，且发包人有权解除合同。 （9）如发生农民工、供应商到发包人处索要款项，而承包人在发包人通知的时限内未到场处理完毕的，发包人有权代为处理，相应责任及费用由承包人自行承担，发包人有权从应付承包人的任意款项或履约保证金中扣除。 （10）当发包人根据本合同约定要求解除合同时，承包人应在接到发包人解除合同的通知之日起5天内将自己的人员、设备无条件撤离工地并将施工现场和在建工程及工程资料完整地交给发包人，发包人在接收场地及施工资料后，双方进行已完工程的质量检验、工程量认定及工程价款的结算。承包人不配合进行质量检验、工程量认定及结算的，视为承包人同意发包人或发包人委托有资质的中介机构进行质量检验、工程量鉴定及工程价款的结算，及视为放弃对检验、鉴定或结算结果提出异议的权力。发包人有权组织其他施工单位进场施工，承包人不得以任何方式阻挠。承包人未按期退场或移交工程、资料，每逾期一天，由承包人按合同价款的万分之三向发包人支付违约金，并另行赔偿发包人因此而造成的损失 。 15.2.2 通知改正 工程师通知承包人改正的合理期限是：/。 15.2.3 承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人发生第15.2.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。第16条 合同解除 16.1 由发包人解除合同 16.1.1 因承包人违约解除合同 双方约定可由发包人解除合同的其他事由：参照本合同其他条款。 16.2 由承包人解除合同 16.2.1 因发包人违约解除合同 双方约定可由承包人解除合同的其他事由：/。第17条 不可抗力 17.1 不可抗力的定义 除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。 17.6 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的15天内完成款项的支付。第18条 保险 18.1 设计和工程保险 18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：（1）设计和工程保险由承包人负责投保（至少包括设计责任险、建筑安装工程一切险、第三者责任险、安全生产责任保险），全部保险费用包含在总承包费用内，发包人不另外支付。（2）保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。（3）承包人办理投保前需提前报发包人备案，明确保险代理人，投保的责任主体为承包人，受益人为发包人和承包人。 18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：/。 18.2 工伤和意外伤害保险 18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：/。 18.3 货物保险 关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定： 承包人依照法律法规等自行决定。 18.4 其他保险 关于其他保险的约定：承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理保险。其相应发生的费用应考虑在报价中，发包人不单独支付。 18.5 对各项保险的一般要求 18.5.2 保险凭证 保险单的条件：/。 18.5.4 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。第20条 争议解决 20.3 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。 20.3.1 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的人数：/。 争议评审小组成员的确定：/。 选定争议避免/评审组的期限：/。 评审机构：/。 其他事项的约定：/。 争议评审员报酬的承担人：/。 20.3.2 争议的避免 发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：/。 20.3.3 争议评审小组的决定 关于争议评审小组的决定的特别约定：/。 20.4 仲裁或诉讼 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应先协商解决；如果协商不成或不愿协商，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会湖北分会，按照申请仲裁时中国国际经济贸易仲裁委员会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 附件1：发包人要求 附件2：工程质量保修书 附件3：其他主要管理人员表 附件4：廉政合同 附件5：安全生产合同 附件6：履约保函 附件7：进度里程碑计划 附件8：合同价格清单 附件9：工程资金监管协议 附件10：内部信用鉴证协议

附件1发包人要求 《发包人要求》以招标文件内容为准。附件2 工程质量保修书 发包人（甲方）： 济商高速公路（菏泽）有限公司 承包人（乙方）： 葛洲坝（武汉）新能源科技发展有限公司 山东力诺电力设计咨询有限公司 鉴于甲方拟建设济宁至商丘高速公路成武至曹县段项目光伏新能源（EPC）总承包项目，乙方作为该项目的承包商，双方经友好协商一致，特订立本合同，共同遵守以下条款: 一、工程保修范围 1.乙方负责的工程保修范围包括但不限于光伏组件、逆变器、支架系统等关键设备的安装与调试。 2.乙方需确保所有设备按照国家及行业标准进行安装，并符合甲方的技术要求。 二、保修期限 1.自工程竣工验收合格之日起，乙方对所承建的工程提供不少于2年的质量保证期,其中光伏组件保修期为10年，逆变器保修期为5年。 2.在保修期内，因施工质量问题导致的设备故障或损坏，乙方应负责无偿修复或更换。 三、保修责任 1.乙方应在接到甲方关于工程质量问题的通知后，于24小时内做出响应，并在1个工作日内派遣专业技术人员到现场进行维修。 2.若因乙方原因导致工程延期交付或存在重大质量问题，乙方应承担相应的违约责任。 四、保修金 1.甲方有权从工程款中预留一定比例作为保修金，用于解决保修期内的质量问题。 2.保修期满后，如无质量问题，甲方应将预留的保修金无息返还给乙方。 五、争议解决 1.双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决;协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。 六、其他事项 1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充条款。 2.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。 （以下无正文）（此页为签字页） 发包人：济商高速公路（菏泽）有限公司（盖章） 法定代表人或其委托代理人（签字）： 地址：山东省菏泽市单县北城街道北园路与滨河路交叉口 承包人：葛洲坝（武汉）新能源科技发展有限公司（盖章） 法定代表人或其委托代理人（签字）： 地址：湖北省武汉市硚口路162号葛洲坝城市花园二期11栋23层2号 承包人：山东力诺电力设计咨询有限公司（盖章） 法定代表人或其委托代理人（签字）： 地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路30766号太阳能中高温热利用产业化项目实验楼101号303室 签署时间：    年    月    日

附件3 主要管理人员表

序号	任职岗位	姓名	职称	身份证号	职业资格名称及编号
1	项目经理	刘君祖	高级 工程师	210623198003314914	鄂1612018201902989
2	项目设计负责人	耿园园	工程师	370181198303022420	DF213700716
3	安全生产负责人	段崇祯	助理工程师	371203199901023214	鄂建安C3（2025）0049309
4	工程技术部负责人	孙浩然	高级工程师	420502198906018018	ZGNJ010220220115014
5	质量安全部负责人	付豪	工程师	420115199006120951	/
6	安装施工部负责人	汪自强	工程师	420321199410264912	ZGNT010320230115003
7	采购保管部负责人	胡钟	工程师	429001198312100019	/
8	材料管理负责人	李振珂	工程师	411302199012182858	RD2019130023
9	应急中心负责人	李志波	助理 工程师	140721199808050054	ZGNJ010420220115026
10	电气专业设计工程师	马继征	高级 工程师	370802197211165115	DF163700379
11	结构专业设计工程师	潘承霞	工程师	37012619780424652X	S143702507
12	土建专业设计工程师	李国胜	工程师	372923198701082658	鲁240100033200899
13	设计师	李冉	高级 工程师	370102198108034519	鲁180001133200400
14	设计师	裴志杰	高级 工程师	13223519830408613X	鲁1372015201611931

附件4 廉政合同 根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，济宁至商丘高速公路成武至曹县段项目光伏新能源（EPC）总承包项目法人 济商高速公路（菏泽）有限公司 （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位 葛洲坝（武汉）新能源科技发展有限公司、山东力诺电力设计咨询有限公司 （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。 1.发包人和承包人双方的权利和义务 （1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。 （2）严格执行（济宁至商丘高速公路成武至曹县段项目光伏新能源（EPC）总承包）标段施工合同文件，自觉按合同办事。 （3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 （4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 （5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 （6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 2.发包人的义务 （1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。 （2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 （3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 （4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。 （5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。 （6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 3.承包人的义务 （1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 （2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。 （3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。 （4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 4．违约责任 （1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 （2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。 5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。 7.本合同作为济宁至商丘高速公路成武至曹县段项目光伏新能源（EPC）总承包施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。 8.本合同一式陆份，由发包人和承包人各执叁份。 （以下无正文） （此页为签字页） 发包人：济商高速公路（菏泽）有限公司（盖章） 法定代表人或其委托代理人（签字）： 地址：山东省菏泽市单县北城街道北园路与滨河路交叉口 承包人：葛洲坝（武汉）新能源科技发展有限公司（盖章） 法定代表人或其委托代理人（签字）： 地址：湖北省武汉市硚口路162号葛洲坝城市花园二期11栋23层2号 承包人：山东力诺电力设计咨询有限公司（盖章） 法定代表人或其委托代理人（签字）： 地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路30766号太阳能中高温热利用产业化项目实验楼101号303室 签署时间：    年    月    日

附件5安全生产合同 为在济宁至商丘高速公路成武至曹县段项目光伏新能源（EPC）总承包施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 济商高速公路（菏泽）有限公司 （以下简称“发包人”）与承包人 葛洲坝（武汉）新能源科技发展有限公司、山东力诺电力设计咨询有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同： 1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、安全生产强制性条文，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，健全安全管理体系，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全全员安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按不低于《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 （4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 （5）承包人应健全安全生产风险分级管控、事故隐患排查治理、纠违章工作机制，全面辨识评定安全风险，实施事故隐患排查治理闭环管理。 （6）承包人应保证安全生产费用的足额计提、规范使用、有效投入，并对由于安全生产投入不足导致的后果承担责任。（7）承包人必须具有政府相关部门颁发的安全生产许可证，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（8）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（9）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（10）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（11）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（12）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；若发生安全事故，应按规定及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（13）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。3.违约责任 如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同一式陆份，由发包人和承包人各执叁份。发包人：济商高速公路（菏泽）有限公司（盖章） 法定代表人或其委托代理人（签字）： 地址：山东省菏泽市单县北城街道北园路与滨河路交叉口 承包人：葛洲坝（武汉）新能源科技发展有限公司（盖章） 法定代表人或其委托代理人（签字）： 地址：湖北省武汉市硚口路162号葛洲坝城市花园二期11栋23层2号 承包人：山东力诺电力设计咨询有限公司（盖章） 法定代表人或其委托代理人（签字）： 地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路30766号太阳能中高温热利用产业化项目实验楼101号303室 签署时间：    年    月    日

附件6履约保函 济商高速公路（菏泽）有限公司（发包人名称）： 鉴于济商高速公路（菏泽）有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）于 年 月 日参加 （项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 1.担保金额人民币（大写） 。 2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。 3.在本担保有效期内，只要你方认为被保证人未履约合同及其附件中规定义务，包括双方就合同条款达成的变更、修改和补充义务，无论被保证人是否提出异议，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。 4.本保函项下任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。 5.本保函的款项构成本银行无条件、不可撤销的直接保证责任。对即将履约的合同条款的任何变更，或由你方采取的任何其它行为，均不能解除或免除本银行在本保函项下的保证责任。 担保人名称： （盖单位公章） 法定代表人或负责人： （签字或签章） 地    址： 邮政编码： 电    话： 传    真： 年 月 日附件7进度里程碑计划附件8合同价格清单

序号	子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	904-6-6-4-2	太阳能光伏板	项	2	197794.22	395588.44	服务区综合楼
2	904-6-6-4-3	太阳能光伏板	项	2	35462.78	70925.56	车棚及车棚顶光 伏板
3	904-6-6-4-4	储能工程	项	2	192477.30	384954.60	服务区
4	904-3-2-5-1	充电桩	套	2	537394.26	1074788.52	服务区
5	904-6-6-4-4	储能工程	项	2	87500.00	175000.00	收费站
6	904-3-2-5-1	充电桩	套	2	325871.44	651742.88	收费站
7	807-1-1-2	光伏系统	项	2	995275.23	1990550.46	白浮图收费站、 成武南收费站综 合楼屋顶
增值税（9%）						426919.54
合计含税（元）						5170470.00

附件9

工程资金监管协议 发 包 人: (以下简称“甲方”) 承 包 人: (以下简称“乙方”) 经办银行： (以下简称“丙方”) 为了促进 (项目名称)的顺利实施,管好用好建设资金,确保工程资金专款专用,同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务,根据 (项目名称)合同条款有关规定,经甲、乙、丙三方协商,达成协议如下： 1.资金管理的内容 （1）乙方为完成 (项目名称)工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户； （2）甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户； （3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于 (项目名称)； （4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务,并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。 2.甲方的权责 （1）按照 (项目名称)合同有关条款规定的时间和方式,向乙方支付工程款； （2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时,甲方有权中止工程支付,直至乙方改正为止； （3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况,如丙方不能履行其责任,甲方有权随时终止本协议； (4)在乙、丙双方发生争议时,甲方应负责协调、解决。 3.乙方的权责 （1）项目经理部成立以后,乙方应尽快在丙方开设基本结算户； （2）确保本项目资金专款专用,不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算账户的资金； （3）办理材料、设备等采购业务金额在 万元以上的,应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过 万元以上的采购业务时,应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续,但事后必须补备有关资料； （4）用银行转账支票办理支付款项时,必须将转账支票送交丙方,由丙方负责办理支票转付手续； （5）向分包单位支付工程进度款时,应附甲方批准分包的文件； （6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时,应附上级单位出具的转账通知等有关资料,以确保资金专款专用。 4.丙方的权责 （1）成立 (项目名称)工程资金管理服务小组,明确业务流程,提高工作效率,杜绝“压票”现象； （2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票,检查其所购材料、设备是否用于 (项目名称)工程建设,对本标段以外的购货款项,有权拒绝办理,并及时报告甲方； （3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件,检查其支付款项是否符合有关条件,向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理,并及时报告甲方； （4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料,办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付,有权拒绝办理,并及时报告甲方； （5）定期将乙方前一个周期的支付情况,整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。 5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任,不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。 6.本协议有效期自乙方在丙方开户起,至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。 7.本协议未尽事宜,由甲方牵头,三方协商解决。 8.本协议正本三份、副本 份。合同三方各执正本一份、副本 份,当正本与副本内容不一致时,以正本为准。 发包人： （盖章） 承包人： （盖章） 法定代表人 法定代表人 或委托代理人： （签字） 或委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日 经办银行： （盖单位章） 法定代表人或委托代理人： （签字） 年 月 日附件10 内部信用鉴证协议 编号： 甲方： 联系人： 联系电话： 乙方1： 乙方2： 联系人： 联系人： 联系电话： 联系电话： 丙方： 联系人： 联系电话： 鉴于甲方与乙方就济宁至商丘高速公路成武至曹县段项目光伏新能源（EPC）总承包（项目全称）签订了合同（合同编号：JSGS-SW-2026-01）（以下简称“合同”），合同金额人民币（币种）5170470.00元（大写：伍佰壹拾柒万零肆佰柒拾元整）。为确保乙方切实履行合同义务，优化内部经营行为，降低企业财务成本，实现集团（股份）整体利益最大化，按照国家相关法律法规及中国能源建设集团（股份）有限公司的有关规定，甲方、乙方和丙方签订内部信用鉴证协议（以下简称“协议”），就乙方为甲方提供合同约定的履约、质保以及预付款等保证义务达成如下协议。 一、保证金额与有效期 （一）根据甲乙双方合同内容及相关约定，此协议是乙方对甲方履行履约（履约/质保/预付款）义务的保证，保证金额人民币（币种）517047.00元（大写：伍拾壹万柒仟零肆拾柒元整）。 （二）该协议有效期自     年   月   日至     年   月   日止。如在有效期内进行内部调解的，有效期则自动延续至调解完成或合同义务履行完毕。如基础交易发生延期，乙方、丙方将应甲方要求，对本合同同步进行延期。 二、内部争议解决 甲方与乙方应按照合同约定履行各自权利义务，确保合同顺利执行。当双方在合同履行过程中出现争议时，应当遵循依法合规、公平合理原则进行友好协商。如协商不成的，则根据《中国能源建设股份有限公司内部经济纠纷调解实施细则》等规定，按照以下约定执行。 （一）甲方有权向股份公司法务与合规部（适用于跨直属企业经济纠纷，下同）或直属企业（适用于各直属企业所属企业间经济纠纷，下同）申请内部经济纠纷事项调解。同时，甲方有权向丙方出具内部信用鉴证协议保证金冻结函（格式见附件1），并抄送乙方。申请冻结金额最大不超过本协议保证金额。甲方出具保证金冻结函时应已同步向股份公司法务与合规部或直属企业申请调解并将相关调解申请文件抄送丙方。 （二）乙方应及时响应甲方维权诉求，配合主管单位或部门调查和调解，主动、及时处理纠纷。同时，在收到抄送的内部信用鉴证协议保证金冻结函时，应确保自身在丙方开立的银行账户有不低于冻结金额的资金。乙方知悉并认可，甲方出具保证金冻结函时，股份公司法务与合规部或直属企业尚未出具调解书，乙方不因此提出异议。 （三）丙方在收到甲方出具的内部信用鉴证协议保证金冻结函后，有权向股份公司法务与合规部或相关单位核实，核实无误后在三个工作日内冻结乙方银行账户相应金额资金。 （四）甲乙双方内部经济纠纷调解结束后，如需赔付的，可由乙方主动赔付。甲方也可申请股份公司法务与合规部或直属企业向甲乙丙三方出具内部信用鉴证协议划款通知书（格式见附件2）、内部经济纠纷调解书等文件。 （五）丙方在收到内部信用鉴证协议划款通知书、内部经济纠纷调解书等文件后，如无需赔付的，则应及时解冻乙方账户资金；如需要赔付的，则按照确定的索赔金额，将资金由乙方划转至甲方，无须乙方同意。 三、其他 1.本协议自甲乙丙三方加盖公章之日起成立并生效。 2.本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。 （以下无正文） （本页为签字页） 甲方（盖公章）： 乙方1（盖公章）： 乙方2（盖公章） 丙方（盖公章）： 签订日期：      年    月    日