招标公告

本招标项目为中国电信衢州数智建设运营分公司2026年智慧新城枢纽楼一期机电工程施工项目 （招标编号：ZJZT-2026-10554）,招标人为中国电信股份有限公司衢州数智建设运营分公司 ，招标代理机构为浙江中通通信有限公司 。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1．项目概况与招标范围

1.1  招标内容：本项目按项目招标。

1.1.1本项目施工服务范围包括：油机工程、不间断电源、机柜工程、低压配电、动力配电（空调末端）、动力配电（空调主机）、空调主机工程、空调末端工程、装饰照明、给排水工程、消防报警、智能化工程、抗震支架、房屋建筑与装饰、结构工程等，具体详见图纸及工程量清单。

总承包单位负责按照合同约定，承担工程项目的采购和施工（含甲供设备的施工），并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责。

注：本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://***/）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.2项目估算金额为：10872934.86元（不含税）。

1.3★计划工期：自开工通知发出之日起150个日历天内完成工程建设并交付甲方验收。

1.4建设地点：智慧新城枢纽楼-衢州市中心城区的百家塘片区GT-12-10b地块（招标人指定地点）。

1.5质量标准要求：质量合格，符合国家及本项目发包人要求的标准。

（1）项目建设所涉及的各类材料、设备均须符合国家有关制造验收的合格标准及技术规范书的要求。

（2）工程质量要求：验收合格，符合国家、地方、行业及中国电信相关质量标准及合同相关约定。

1.6技术标准要求：符合国家、行业标准、本项目技术标准和要求。

1.7承包方式：设备采购+施工总承包。由承包人实行包工、包料（甲供除外）、包工期、包质量、包安全，并不得转包。

1.8本项目【不划分】标段，中标1家单位，份额100%。

1.9本项目与中标人的签约总金额为【投标金额*中标份额】。

1.10★ 本项目设置最高投标限价，最高投标报价限价为不含税10872934.86元人民币，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

2．投标人资格要求

2.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。

2.2投标人的的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

2.3本次招标【接受】联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；联合体成员不超过2家，联合体牵头人应是承担本项目机电工程施工的企业；

（2）联合体协议约定同一专业分工由两个单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体资质。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标包或者未划分标包的同一招标项目中投标。

2.4投标人【应承诺】中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。

2.5投标人自2023年1月1日至招标公告发出之前（时间以合同日期或框架协议订单下发日期或结算单签订日期为准）至少具备1个600万及以上类似机电安装工程施工业绩案例。提供相关合同关键页，关键页必须囊括服务内容、合同金额、合同签章页等。如为框架合同，则须同时提供框架合同关键页、订单或结算凭证（结算单据）或结算发票（合同中涉及单据、折扣等信息可隐去），框架合同金额以结算累计含税金额计算，同时提供订单和结算凭证（结算单据）的且金额不一致的，以金额小的为准，否则不纳入评审。

2.6投标人须同时具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包二级及以上资质和机电工程施工总承包三级及以上资质；同时投标人参与本项目投标资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态[提供核查发布日期为2026年2月9日（投标文件提交截止时间前的周一）投标人在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上参与投标资质的“资质动态核查结果证明”]。

注：①须提供有效的资质证书扫描件，证书有效性以相关最新政策规定为准；②如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书相应等级对应上述要求；③若因国家政策影响，资质证书有效期届满且当地行政主管部门暂未开展续签或补办程序，请提供国家或当地行政主管部门相关政策文件进行补充说明；④若证书已延续成功但尚未发放新证的，需同时提供延续证明材料扫描件。

2.7投标人应具备有效的住房和城乡建设主管部门颁发的企业《安全生产许可证》。（如为联合体投标的，联合体各方均应具备）

2.8承担通信工程施工的投标人应具备以下人员要求：

（1）企业主要负责人1人，具备通信主管部门核发的有效的通信工程施工企业安全生产考核合格证书（A类）。

（2）投标人拟派项目经理1人，须同时具备住房和城乡建设部核发的有效期内的注册一级建造师证书（专业：通信与广电工程专业）和通信工程施工企业安全生产考核合格证书（B类），如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目经理的，不得以拟派项目经理的身份参加本次投标。

（3）专职安全生产管理人员1人，具备通信主管部门核发的有效的通信工程施工企业安全生产考核合格证书（C类）。

2.9承担机电工程施工的投标人应具备以下人员要求：

（1）企业主要负责人1人，具备建设行政部门核发的有效的安全生产考核合格证书（A类）。

（2）投入本项目的服务团队中，至少有1人同时具备建设行政部门核发的有效的安全生产考核合格证书（B类）和住房和城乡建设部核发的有效期内的注册二级及以上建造师证书（专业：机电工程专业），如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目经理的，不得以拟派项目经理的身份参加本次投标。

（3）专职安全生产管理人员1人，具备建设行政部门核发的有效的安全生产考核合格证书（C类）。

非联合体投标的，2.8和2.9的人员可重复，但应满足要求。

注：以上人员证书需同时提供有效期内的身份证、劳动合同或由社保局或地税局等社保经办机构出具的投标截止时间前近6个月内的任意3个月的社保证明资料、资格证书扫描件，提供的一级建造师电子证书应在电子证书个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。电子证书有效期只有180天，超出使用时限的电子证书无效。电子证书无效的，该投标人的资格审查不通过。

2.10投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自投标截止时间前36个月起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自投标截止时间前60个月起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自投标截止时间前60个月起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目的招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（16）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（17）近两年（自投标截止时间前24个月起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；

（18）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；

（19）法律法规、招标文件限定的其他情形。

联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

2.11法律法规规定的其他要求。

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4．招标文件的获取

4.1招标文件获取时间: 2026年01月24日00时00分至2026年01月30日17时00分（北京时间，下同）。

4.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

登录“中国电信阳光采购网（https://***/）” 后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“6投标人注册”。

4.3招标文件费用：每套售价0元人民币。

5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：2026年02月13日09时30分。

5.2 电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（https://***/）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。

5.3  本项目标将于上述同一时间、地点进行开标，邀请投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.4  出现以下情形之一时，招标人/代理结构不予接收投标文件：

5.4.1  逾期送达或者未送达指定地点的；

5.4.2  未按招标文件要求密封的；

5.4.3  未按本公告要求获得本项目招标文件的。

6．投标人注册

6.1【中国电信阳光采购网】注册

未注册过的潜在投标人，须通过【中国电信阳光采购网（https://***/）】首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。

6.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。【CA证书办理流程详见【中国电信阳光采购网】“操作指引-CA办理”。】

6.3技术支撑联系方式

服务热线：010-56107929 /010-56107880

服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

7．发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://***/）、中国电信阳光采购网（https://***/）上发布，其他媒介转载无效。

8．联系方式

招标人：中国电信股份有限公司衢州数智建设运营分公司

                            招标代理机构：浙江中通通信有限公司

2026  年 01 月 23 日