中国电建江西水电公司茶塘工业园城南路建设工程(茶塘东路至东风大道)、茶塘工业园茶塘东路建设工程设计施工总承包项目一体化泵站电气工程专业分包采购项目公开询比采购公告-立方招采通

茶塘工业园城南路建设工程、茶塘东路建设项目一体化泵站电气工程专业分包标段询比采购公告

（采购编号：PC-0128-26J6-FP0520）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交茶塘工业园城南路建设工程(茶塘东路至东风大道)、茶塘工业园茶塘东路建设工程设计施工总承包项目，项目业主为广州市花都汽车城管理委员会，资金已落实。其中茶塘工业园城南路建设工程、茶塘东路建设项目包含的一体化泵站电气工程专业分包标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取采购文件参与本项目一体化泵站电气工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:广州市花都区炭步镇茶塘工业园内。

2.2 工程概况及标段概况

2.2.1 工程概况

茶塘东路道路设计长度约为1371m，道路标准宽度30m，设计范围内道路宽度30m~40m,双向四车道,设计速度为40km/h,主要建设内容包括:道路工程、排水工程、交通工程、电力管沟工程、照明工程、绿化工程、给水工程等。

2.2.2 标段概况

标段划分：1个标段

2.3 工期要求

计划开工日期为 2026年11月15日，计划完工日期2027年01月23日，总工期为69日历天。具体开工以采购人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期。

2.4 质量要求

依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。

2.5 采购范围

包括但不限于泵站欧式箱变器、电缆、配电箱、控制柜、送配电装置系统调试以及配套的土建施工等相关工作内容。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有具有电力工程施工总承包三级或以上资质及《承装（修、试）电力设施许可证》三级或以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/。

3.1.4 企业工程业绩要求：至少一个类似工程业绩。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

3.3拟派驻项目管理人员均应具相应资格

1)项目经理：具有相应专业二级及以上建造师职业资格证书；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；

3)安全负责人：安全生产考核C证；

4）施工员具有施工员证，质量员具有质量员证，材料员具有材料员证，专职安全员具有安全生产考核C证，劳务员具有劳务员证。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年11月01日18时00分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年11月05日09时00分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：2026年11月05日09时00分，地点为:中国电建采购招标数智化平台。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。